1、“.....开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后天,但竣工日期除外。时限的最后天的截止时间为当日时。法定节假日指每个星期六星期天及国家法定的其他假日。缺陷指建设工程质量不符合工程建设强制性标准设计文件,以及承包合同的约定。二合同文件合同文件组成及解释顺序组成合同的各个文件应该是个整体,能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下本合同协议书中标通知书适用招投标工程投标书及其附件适用招投标工程经确认的工程报价单或预算书适用非招投标工程本合同专用条款和补充条款本合同通用条款标准规范及有关技术文件图纸工程量清单双方有关工程的洽商变更等书面记录和文件发包人和或工程师有关通知及工程会议纪要工程进行过程中的有关信件数据电文电报电传传真电子数据交换和电子邮件。当合同文件内容含糊不清或不相致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决,或由工程师作出解释......”。
2、“.....按本通用条款第条关于争议的约定处理。语言文字和适用法律法规本合同文件使用汉语语言文字书写解释和说明。如专用条款约定使用两种以上含两种语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。本合同文件适用国家的法律法规和规章。需要明示的法律法规和规章,由双方在专用条款中约定。适用标准规范本工程的材料设备施工作业必须符合现行国家行业及工程所在地地方标准规范的要求。国家行业及工程所在地地方标准规范存在不致时,发承包人根据标准规范的适用范围和本工程的实际情况在专用条款中约定选用的标准规范名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供式两份约定选用的标准规范。国内没有相应标准规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准规范的,应负责提供中文译本。图纸发包人应按专用条款约定的套数和日期,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担......”。
3、“.....供工程师及有关人员进行工程检查时使用。未经发包人同意,承包人不得将本工程图纸转给第三人。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定的保密期限内履行保密义务。发包人未能按约定提供图纸,承包人应向工程师发出通知,提出所需的图纸需要的时间和理由,说明由于图纸提供延误可能造成的影响和损失。因发包人未能按约定提供图纸,给承包人造成损失和或导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失,顺延延误的工期。当工程师认为需要时,承包人应提交临时工程的设计图纸份,供工程师批准或备查。发包人或工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和技术资料,承包人应予执行。通知与送达除合同另有约定外,在履行合同中任何单位或个人发出或发布的任何通知指令,均应是书面的,收件方应在回执上签署姓名和收到时间,不应拒收无理扣压或拖延......”。
4、“.....根据本合同条款由承包人发给发包人的切通知请求均应发送或派专人送达发包人或工程师在本合同专用条款中指定的地址,或者发包人或工程师为此指定的其他地址。在履行合同中任何方拒收或者接收通知函件书面文书后拒绝签收,致使通知或书面文书送达不能的,另方可以选择挂号邮寄的方式送达,也可以选择法律允许的其他方式送达,同时保存好送达证据。三发包人和承包人发包人发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项,并按本合同约定向承包人提供标准规范图纸材料设备装备及其他资料和施工条件。发包人应当在本工程开工前按专用条款约定的内容和时间完成以下工作,并承担相关费用办理土地征用拆迁补偿平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题将施工所需水电通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要开通施工场地与城乡公共道路的通道......”。
5、“.....满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实性准确性负责办理施工许可证等其他施工所需证件批件和临时用地停水停电中断道路交通爆破作业等的申请批准手续证明承包人自身资质的证件除外确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并组织进行现场交验组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物包括文物保护建筑古树名木的保护工作发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。发包人可以将款部分工作委托承包人办理,具体委托内容双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。发包人未能履行款约定的各项工作,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人应赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。承包人承包人应履行本合同所约定的全部义务。精心组织施工,按时完成本工程及其缺陷的修复。承包人应提供所需的全部管理劳力材料设备施工装备往返工地的交通以及合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物......”。
6、“.....变列价款确定方法十二竣工验收和结算竣工验收承包人提供竣工资料的约定单项工程竣工验收的约定竣工结算本工程如发生发包人在收到催告后天内仍不支付结算价款情况......”。
7、“.....在履行合同过程中产生争议时由调解,调解不成时,采用下列第种方式解决在选中的项目前里打∨,并书写仲裁委员会或者人民法院的具体名称,两项同时选择无效向仲裁委员会提请仲裁,仲裁委员会名称是当地仲裁委员会向人民法院提起诉讼......”。
8、“.....根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例建设工程价款结算暂行办法建设工程质量保证金管理暂行办法,发包人和承包人经协商致,签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。工程质量缺陷保修范围质量缺陷保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏工程给排水管道工程电气管线工程设备安装工程供热和供冷系统工程装饰装修工程以及双方约定的其他项目。具体质量缺陷保修范围,双方约定如下二工程质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量缺陷保修期......”。
9、“.....在保修期内,承包人应在接到保修通知之后天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理。发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。四工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。五工程质量缺陷保修金工程质量缺陷保修金般不超过施工合同价款,发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的,具体为币种金额大写元小写元质量缺陷保证金银行利率为六工程质量缺陷保修金的预留本工程竣工结算后,发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。七工程质量缺陷保修金的支付工程实际竣工验收满月后般不超过个月,承包人向发包人申请返还保修金,发包人在接到承包人返还保修金申请后天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应在核实后天内,将剩余工程质量缺陷保修金和利息支付给承包人,但并不免除承包人在保修期内的保修责任......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。