1、“.....，双方在专用条款内约定。承包人采购材料设备承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款规定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前小时通知工程师清点。承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复拆除或重新采购，并承担发生的费用，由于延误的工期不予顺延。承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。，发包人不得指定生产厂或供应商。工程变更工程设计变更，应提前的违约金，直至最高赔偿额......”。

2、“.....使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准，不能竣工，拆除或重建，直至达到双方约定的质量标准。双方约定的发包人其他违约责任略。争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时请有关部门调解采取第种方式解决，并约定向市工商局合同仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。十其他工程分包人同意承包人分包的工程本工程不允许分包，若承包人对分项工程确需分包的，必须征得发包人同意。分包施工单位为不可抗力如通用条款。保险发包人投保内容略。发包人发托承包人办理的保险事项略。承包人投保内容略。担保发包人向承包人提供履约担保，担保方式为略。担保合同作为本合同附件。承包人向发包人提供履约担保，担保方式为银行履约担保合同作为本合同附件。双方约定的其他担保事项略。合同份数正本两份，副本份。补充条款中标项目部组成人员必须坚守工地，接受监督，不得以任何理由变更......”。

3、“.....发包人有权终止合同，并由承包人赔偿由此对发包人造成的全部经济损线给排水管道设备安装工程为年供热与供冷系统为个采暖期供冷期，自工程竣工验收合格之日算起。质量保修责任，承包人应在接到修理通知之日后天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。，承包人接到事故通知，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。，由发包人组织验收。保修费用。工程质量保修金为施工合同价款的，质量保修金银行利率按保修期内银行活期存款利率计算。天内，将剩余保修金和利息返还承包人。其他无。......”。

4、“.....作为施工合同附件，其有效期至保修期满。发包人公章承包人公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日全文完。，工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，验收小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可行行隐蔽或继续施工。重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。工程试车，试车内容应与承包人承包的安装范围相致。设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容时间地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。......”。

5、“.....延期不能超过小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。设备安装工程具备无工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。安全施工安全施工与检查承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用......”。

6、“.....施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。实施爆破作业，在放射毒害性环境中施工含储存运输使用及使用毒害性腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。法律行政法规和国家有关政策变化影响合同价款工程造价管理部门公布的价格调整周内非承包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时双方约定的其他因素天内，将调整原因金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。工程预付款实行工程预付款的......”。

7、“.....开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。工程量的确认承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告，工程师接到报告后天内按设计图纸核实已完工暂停施工。不可抗力事件结束后小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔天向工程师报告次受害情况。不可抗力事件结束后天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料......”。

8、“.....由发包人承担发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担工程所需清理修复费用，由发包人承担延误的工期相应顺延。因合同方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。保险工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第人人员生命财产办理保险，支付保险费用。运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。，费用由发包人承担。承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险关费用。，责任者依法承担相应责任。文物和地下障碍物施工中发现古墓古建筑遗址等文物及化石或其他有考古地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于小时内以书面形式通知工程师......”。

9、“.....发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收至处置方案后小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。合同解除，可以解除合同。，停止施工超过天，发包人仍不支付工程款进度款，承包人有权解除合同。发生本通用条款第款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。，发包人承包人可以解除合同因不可抗力致使合同无法履行因方违约包括因发包人原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行。，应算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止......”。