1、“.....并不能视作减少第条款所规定的任何责任或义务。未能摊回的损失金额任何未保险的或未能从承保人获得赔付的损失金额，应由发包人或承包人根据本合同规定的责任负担。承包人负责的保险承包人应负责投保在中国境内合法有效的下列险种，这些险种应持续有效至承包人在本合同下的义务终止工作保险和雇主责任险承包人应根据有关法律投保工伤保险发包人责任保险。机动车辆保险保障在执行承包合同的过程中，承包人所有和租借的机动车辆因保险范围内的风险造成的损失和赔偿责任。足额投保施工机具保险保障承包人或其分包商所有的或租赁的带到项目现场的施工机具的损失或损毁。为用于合同装置所有设备材料投保足额的运输险。承包人也应要求其分包商投保第条款中所规定的保险。如果依据上述保单规定有免赔额的，免赔额将均由承包人单独承担......”。

2、“.....合同的保密义务和责任不应合同的期满或终止而失效。保密协议双方将按照合同要求承担保密义务。分包商供货商保密义务承包人应当保证并确保其人员遵守第条规定的保密责任。承包人应当保证并确保其分包商供货商代理机构以及它们的人员遵守第条的保密责任，并且，承包人应当与其分包商供货商代理机构签订协议条件不低于本合同关于保密要求的保密协议。与工程有关的任何新闻报道和采访，均应事先得到发包人的批准。公布合同装置的所有图片拍摄或者与工作或合同装置有关的声明信息公布互联网等媒体的公布均应事先得到发包人的书面同意。不可抗力不可抗力的定义不可抗力是指发生在合同生效之日后，遭受阻碍方不能预见不能避免并采用切合法措施不能克服的情况。包括但不限于下列情况将被视为在承包人控制范围内......”。

3、“.....通知还应把不可抗力情形以及不可抗力对合同工作可能造成的影响情况等报告给对方。遭受不可抗力方应在不可抗力事件发生后的最短的合理期限内向对方提供经地方相关当局确认不可抗力事件的证明材料。将不可抗力影响降低到最小程度遭受不可抗力影响方应当及时采取切可能的措施减少和避免不可抗力的影响，否则，因此对工作造成额外影响和损失的责任均不能免除。这种情况下，另方有权采取合理的措施以减轻和减少不可抗力对工作的影响。不可抗力的后果如果发生不可抗力事件，遭受不可抗力方仅可因确认的不可抗力影响通知书迟延履行合同义务的免责，并且旦这种影响履行合同义务的不可抗力消失排除时，遭受不可抗力方应当立即恢复履行合同义务。尽管发生不可抗力，但这种不可抗力不直接影响履行合同或履行合同部分义务时......”。

4、“.....自主选择终止付款解除如果根据第不可抗力的通知规定发出不可抗力的通知，并且影响整个合同义务或者整个合同义务的主体部分履行，这种影响持续不断地延续了天，任何方有权以书面形式通知对方要求终止合同。这种情况下，终止应当经双方协商后生效。终止旦生效，承包人应按照第条款的规定进行。在此类终止的情况下，发包人应向承包人支付已完成的合同中有价格规定的任何工作应付款额为工程订购的已交付给承包人或承包人有责任接受交付的设备材料的费用并且，当发包人支付上述费用后，此项设备材料应成为发包人财产，承包人应将其交由发包人处理其它经发包人确认的合理费用。协商解决发生不可抗力事件后，双方应立即协商寻求个公平的解决方案，并尽力将不可抗力的影响降到最低程度。争端与解决友好解决当合同双方就本合同的解释履行不履行或终止等发生争议时，首先应努力通过友好协商的方式来解决。仲裁双方履行本合同发生纠纷......”。

5、“.....可向人民法院提出起诉。连续工作不管发生任何争议争端异议以及提起任何仲裁程序的行动，除非经发包人书面同意，承包人应当按照合同要求履行合同工作。除非根据裁决中止履行这些工作，否则，承包人将被视为根本性违约。间接损失不论与本合同相关的什么原因，发包人或承包人对对方遭受的收益效益以及预期的利润和或其他间接损失均不承担责任。任何方不应就上述间接损失向对方提起索赔。其它弃权任何方未能或延迟对另外方采取行为并不影响该方要求对方继续全面履行合同的权利。而且，任何方放弃因对方违约而导致的权利并不构成该方放弃追究违约方后续违约责任的权利。承包人应根据和利用良好的行业惯例和承包人自身的知识和工程经验来完成工作，并接受发包人或发包人委派的第三方人员对工程数量和质量的监督检查。承包人应负责及时获得并持有，按照国家法律法规，应由承包人办理的必要的建设和运行合同装置所需要的各类审批和许可......”。

6、“.....按照国家法律法规，应由发包人办理的虽未在合同提及，但与建设和运行合同装置相关的审批和许可，并及时准确地提供相关文件。对于可能影响到项目现场临近区域工作的，承包人应与发包人进行协调，并遵守所有适用的法规和标准规范，如安全治安标准等。承包人应将由发包人提供的图纸以及其他数据资料整合成能满足项目工程设计施工单体试车联动试车投料试车和性能考核的要求。承包人保证具有完成工作所需要的经验和能力，并保证提供足够和称职的专业人员和其他人员，勤勉谨慎地履行本合同。承包人应根据发包人要求提供与工作有关的全部信息，包括但不限于和项目管理工程设计采购施工联动试车投料试车和性能考核等有关的文件，以便发包人审查建议或批准。承包人保证合同装置的设计采购和施工方式可满足按照良好行业惯例和有关标准以及本合同的要求进行的各种操作和维修工作......”。

7、“.....但却是承包人成功执行本合同和建设合同装置所需要的，此服务或供货应被视为包括在本合同下承包人的工作范围内。承包人保证任何未经许可的人员不得进入项目现场。履约担保承包人向发包人提供履约担保，按合同总额的作为保函额度。履约保函有效期限持续有效到发包人签发性能考核合格证书并收到质量保函之日。履约保函应按照承包人开户银行规定的格式提供。承包人如果未能按照合同要求向发包人提供履约保函的，将被视为承包人根本性和实质性违约。这种情况下，发包人有权拒绝支付应付承包人相除非合同中另有规定，承包人应向发包人提供承包人文件。承包人应在现场保存份合同承包人文件变更以及根据合同发出的其他往来文件，发包人人员有权在任何合理时间使用所有这些文件。如果方发现为工程准备的文件有技术性或缺陷，应立即将或缺陷通知另方。文件使用在本合同项目上，承包人给予发包人使用承包人文件的许可......”。

8、“.....复制和使用承包人文件。承包人文件是计算机程序或其它软件，允许在合同设定的承包人文件使用范围内的计算机上运行。发包人给予承包人因履行本合同之目的自费复制使用发包人文件的权利。未经发包人同意，承包人不得在本条款规定外的其它目的使用复制发包人的文件。保密性除了根据合同履行义务和遵守适用法律的需要外，双方应将合同以及与合同相关的全部文件视为保密信息，双方应严格按照第条规定遵守保密义务。遵守法律承包人在履行合同期间，应遵守适用的法律。其中承包人应缴纳各项税费，按照法律法规履行本合同规定的设计采购施工试车性能考核保修等工作，办理并获得所需要的全部许可执照或批准。承包人应保证并使发包人免受因未能完成上述工作带来的任何损失。业主发包人般义务和责任将施工所需水电从施工场地外部接至项目场地，保证施工期间的需要开通施工场地与城乡公共道路的通道......”。

9、“.....满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通向承包人提供施工场地及工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责办理施工许可证及其他施工所需证件批件和临时用地停水停电中断道路交通等的申请批准手续证明承包人自身资质的证件除外确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验协调处理施工场地周围地下管线文物保护建筑古树名木的保护工作，承担保护费用按本合同专用条款约定的时间向承包人提供本项目所需由发包人提供的技术文件及资料按本合同专用条款约定的时间完成由发包人负责或委托其他人实施的与本项目相关联的工作按合同约定的期限审核批准施工图设计文件。发包人代表与监理发包人代表发包人按专用条款约定指定人作为发包人执行本合同的代表。发包人代表将根据发包人书面授权在授权的范围内开展工作。如果发包人替换已任命的发包人代表，应在不少于天前将替换人的姓名地址任务和权利以及任命的日期通知承包人......”。