1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....否则由此造成的切损失乙方自负。对于乙方负责采购的全部材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，该部分材料的价格采用甲方限价。具体为乙方应当在采购日前，向甲方提交采购供应计划，明确通知拟购材料的产地品名规格质量要求数量及计划安装日期等，甲方在日内提出限价单，明确其规格质量要求和限价要求，乙方必须按甲方限价单执行，单价作相应调整。所有材料以甲方确认的施工图为准任何调整均以书面通知乙方。材料的其他要求对于进口材料，乙方并应当同时提供原产地证明及商检报告，经甲方审定批准后方可采购使用。该类材料样品将被封存，作为验收标准之。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。对于主要材料的供应无论国产或进口，甲方保留直接采购的权利......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....甲方直接发包的工程施工完毕并交于乙方施工的部位，以及乙方承包范围内的在建工程，以及已竣工工程，在未交付甲方之前，均由乙方承担成品保护责任。乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，保持施工现场的清洁妥善存放和处臵乙方设备或多余的材料，并每天清除次残留物垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。乙方在撤场前，应当清理好工地清除并运走所有乙方设备剩余材料残物垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，达到能够交付购房者直至甲方满意为止，使现场和工程处在使用材料设备前向甲方及监理方提供相应的试验检测复检报告甲方有权指定检测机构或实验室。否则，相关的材料设备不得使用，甲方或监理方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料设备是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现场......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....第十条工程的变更施工中甲方如需对原工程设计变更，甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知。甲方书面通知时，乙方应当及务。甲方对已完工程量相应工程进度款报告的核算确认及相关款项的支付，并不视为甲方对最终的工程量质量及工程造价的认定，甲方仍有权提出异议。甲方在每次支付时，可扣除应当由乙方承担的违约金罚款或其他费用后支付工程进度款，乙方应当在甲方支付同时提交相应的工程款。但甲方的任何未扣除，并不视为甲方放弃以后要求乙方支付的权利。甲方在每次支付工程进度款时扣除相关费用，如乙方提出异议，甲方可将有异议的部分扣除后，余款支付给乙方。异议部分另行解决。第十条材料设备采购乙方应当在采购的所有材料设备甲控物资应按照招投标文件中约定的厂家及品牌采购运进现场前向甲方及监理方提供相应的产品合格证入网许可证备案证环保认证书等品质合格证明生产厂家的质保承诺及安装使用维护的技术资料样品......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，无论甲方是否解除本合同，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，甲方因此而逾期交房房屋质量问题需向购房者承担的违约金赔偿金，甚至购房者退房的切损失，均由乙方承担，甲方在支付其余工程款时予以扣除。为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。第十条保修自工程竣工验收合格符合合同要求并乙方交付工程之日起开始计算保修期，保修期内由乙方负责保修，并承担费用。双方另行签订建设工程质量保修制度，作为本协议的附件。第十条保险由乙方负责施工现场的施工安全施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险有关施工合同范文汇编六篇调整进度计划，对于乙方按双方确认的进度计划等文件而采购的材料设备......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....前述甲方或监理方的核实接受相关文件报告，并不免除乙方对于材料设备质量的保证责任，材料设备的缺陷责任仍由乙方承担。相关的材料设备在使用中，甲方有权进行复检，如发现存在质量问题或与合同约定不符的，甲方有权要求乙方更换或有权要求乙方承担相应材料设备价款的违约金。乙方采购的材料设备，不得侵犯他人的权利包括知识产权，乙方并应当自费取得权利人的使用许可，否则切责任由乙方承担。甲方如为继续使用而承担的费用，均由乙方承担。乙方为保证能够按期保质的完成合同义务，乙方同意任何进入施工现场材料设备施工机械除外的所有权，员及预算部经理会签方为有效。工程施工签证单必须按甲方签证管理制度及流程执行，否则无效。甲方的现场管理制度及工作流程，作为本合同的附件，双方共同遵守。第十条效力建设工程施工合同与本补充协议相抵触的部分，以本补充协议为准。本补充协议未约定的内容......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....包括防火阻燃性能环保等。在使用材料设备前向甲方及监理方提供相应的试验检测复检报告甲方有权指定检测机构或实验室。否则，相关的材料设备如有疏忽，切经济和工期上的损失造成的罚款由乙方负责。隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表监理方检查验收，并按甲方签发的有关管理制度进行，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。乙方呈报的切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，必须经甲方及监理的批准后方能执行，但甲方监理的批准，不会减轻或免除乙方的责任。乙方必须严格按甲方的指令及有关管理制度要求技术条款执行，并严格按施工规范和经甲方审批的施工方案组织施工，保证工程质量安全和进度。乙方不得以甲方未按时签证而停工或延误工期，否则视为乙方擅自停工......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....开工前，乙方须依据上海市有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续交纳相关费用。如有疏忽，切经济和工期上的损失造成的罚款由乙方负责。隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表监理方检查验收，并按甲方签发的有关管理制度进行，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。乙方呈报的切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，必须经甲方及监理的批准后方能执行，但甲方监理的批准，不会减轻或免除乙方的责任。乙方必须严格按甲方的指令及有关管理制度要求技术条款执行，并严格按施工规范和经甲方审批的施工方案组织施工，保证工程质量安全和进度。乙方不得以甲方未按时签证而停工或延误工期，否则视为乙方擅自停工......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....第十条争议的解决双方因建设工程施工合同本补充协议发生争议时，应当协商解决，协商不成时，任何方可向工程所在地人民法院起诉。第十条本协议式份，双方各执份，具有同等法律效力。第十条本补充协议自双方签字并盖章之日起生效。甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人签订日期施工合同篇甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方经双方共同协商，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅栋承包给乙方实施，双方达成协议如下工程建设内容按甲方提供的设计图纸施工。承包方式做工机费包干。包含水电安装计价方式按房屋实际面积计算元。付款方式乙方每完成层主体工程甲方支付进度款元，余款工程完工验收后付清。施工甲方时生效。因乙方原因导致解除合同，乙方应无条件在甲方通知后日内撤出施工现场......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....双方协商处理未运入施工现场的非专用材料设备，由乙方自行处理，甲方不承担赔偿或补偿。第十条已完工程量的确认乙方应当在每月日前向甲方提交当月完成工程量报告及形象进度当期技术资料下月进度计划等文件，甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量。乙方应当为甲方审核提供便利条件，并派员参加。甲方代表和总监理工程师对乙方未按设计图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量不予承认，不予顺延工期，不给予经济补偿。第十条竣工验收工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定及本合同要求，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料其中包括符合工程档案管理竣工备案及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件资料，工程档案经相关部门预验收并取得建设工程档案初检合格证明，然后，甲方组织进行未报经甲方同意......”。