1、“.....现就有关事宜达成协议如下施工范围乙方施工范围为含分水器在内的地暖结构部分,分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。施工方案层和顶层采用㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。施工材料要求及材料供应主要材料要求a聚苯乙烯保温板厚度㎜。b铝箔反射膜。后付牛皮纸,c地暖复合膜㎜dpexa管,道诚牌,de㎜盘管间距均采用毫米以设计图纸为准e分水器为全铜,巨帆牌。f钢丝网∮mmmm,辅助材料采用市面上通用材料。施工现场管理乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。工程竣工验收合格后,甲方不得在地暖施工面上进行打眼凿洞取暖等作业行为,否则由此造成的切后果由甲方承担。第条纠纷解决办法任何方违反合同规定,双方协商解决,协商不成,向承包方人民法院起诉解决;第十条附则本合同式份,甲方执份......”。

2、“.....本合同自双方代表签字加盖双方公章或其他有效印章后生效。合同签订时,甲乙双方如需提出修改,经双方协商致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日家装地暖施工合同篇发包人以下称甲方承包人以下简称乙方经甲乙双方友好协商,甲方将开发项目楼的地暖工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务,依据中华人民共和国合同法及其相关法律法规,特制订以下协议,双方共同遵照执行。工程名称地暖工程工程地点工程范围及内容室内低温地板采暖系统包括保温层加热盘管分集水器及所需辅材工程工期及造价工程单价元m按图纸实铺面积结算工程工期自年月日开始至年月日止,工期日历天数。因甲方及不可抗力造成工期延误工期相应顺延。因乙方原因造成工期延误,每延误天罚款元并承担甲方由此造成的切损失。付款方式材料全部进场,经甲方验收合格后付总造价的,工程安装完毕打压试验经甲方和监理验收合格垫层浇筑完毕后付至总造价的,工程竣工验收合格交付使用后付至总造价的......”。

3、“.....工程质量标准乙方所施工的地暖工程正常使用条件供水温度C的情况下供水工作压力。无人为损伤或不可抗力的情况下,室内温度不得低于C,地暖管材使用寿命年。保修期按建筑工程质量管理条例执行。保修期内出现质量问题,乙方必须在小时内到场给予维修,所有费用由乙方承担。乙方应跟踪服务,提供地板采暖免费调试。若由于甲方或业主人为因素造成的地暖各部位损坏,乙方应负责修理,材料费用由责任方承担。工程竣工验收后,甲方方可使用,在规定的年保修期内,凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。第条违约责任乙方的责任工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。工程不能按合同规定的工期完工的,按相关建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。甲方的责任未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延以外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。工程中途停建缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工窝工返工储运人员和机械设备材料和构配件积压等实际损失......”。

4、“.....甲方提前或擅自使用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。乙方验收通知书送达日内甲方未进行验收的,应按规定偿付逾期违约金。不按合同规定拨付工程款,按逾期天数每日千分之付给乙方赔偿金。施工方案层和顶层采用㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。施工材料要求及材料供应主要材料要求a聚苯乙烯保温板厚度㎜。b铝箔反射膜。后付牛皮纸,c地暖复合膜㎜dPEXa管,道诚牌,De㎜盘管间距均采用毫米以设计图纸为准e分水器为全铜,巨帆牌。f钢丝网∮mmmm,辅助材料采用市面上通用材料。施工现场管理乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。甲方免费提供施工用水用电......”。

5、“.....工程造价和结算方式合同造价该工程地暖实际铺设面积约为平方米,结算价格为元平方米。工程总价约为元。工程竣工验收后,甲方方可使用,在规定的年保修期内,凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。第条违约责任乙方的责任工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。工程不能按合同规定的工期完工的,按相关建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。甲方的责任未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延以外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。工程中途停建缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工窝工返工储运人员和机械设备材料和构配件积压等实际损失。工程未经验收,甲方提前或擅自使用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。乙方验收通知书送达日内甲方未进行验收的,应按规定偿付逾期违约金。不按合同规定拨付工程款,按逾期天数每日千分之付给乙方赔偿金。家装地暖施工合同（5篇）。工程竣工验收合格后......”。

6、“.....否则由此造成的切后果由甲方承担。第条纠纷解决办法任何方违反合同规定,双方协商解决,协商不成,向承包方人民法院起诉解决;第十条附则本合同式份,甲方执份,乙方执份。本合同自双方代表签字加盖双方公章或其他有效印章后生效。合同签订时,甲乙双方如需提出修改,经双方协商致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日家装地暖施工合同篇发包人以下称甲方承包人以下简称乙方经甲乙双方友好协商,甲方将开发项目楼的地暖工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务,依据中华人民共和国合同法及其相关法律法规,特制订以下协议,双方共同遵照执行。工程名称地暖工程工程地点工程范围及内容室内低温地板采暖系统包括保温层加热盘管分集水器及所需辅材工程工期及造价工程单价元m按图纸实铺面积结算工程工期自年月日开始至年月日止,工期日历天数。因甲方及不可抗力造成工期延误工期相应顺延。因乙方原因造成工期延误,每延误天罚款元并承担甲方由此造成的切损失。付款方式材料全部进场......”。

7、“.....工程安装完毕打压试验经甲方和监理验收合格垫层浇筑完毕后付至总造价的,工程竣工验收合格交付使用后付至总造价的,第个采暖期后无质量问题日内余额全部结清。工程质量标准乙方所施工的地暖工程正常使用条件供水温度C的情况下供水工作压力。无人为损伤或不可抗力的情况下,室内温度不得低于C,地暖管材使用寿命年。保修期按建筑工程质量管理条例执行。保修期内出现质量问题,乙方必须在小时内到场给予维修,所有费用由乙方承担。乙方应跟踪服务,提供地板采暖免费调试。若由于甲方或业主人为因素造成的地暖各部位损坏,乙方应负责修理,材料费用由责任方承担。家装地暖施工合同（5篇）。其他未尽事宜双方协商解决,协商不成可向邢台市仲裁委员会提请仲裁。本合同式两份,双方各执份,双方签字盖章后生效。发包人承包人年月日家装地暖施工合同篇工程名称甲方乙方经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下施工范围乙方施工范围为含分水器在内的地暖结构部分......”。

8、“.....施工方案层和顶层采用㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。施工材料要求及材料供应主要材料要求a聚苯乙烯保温板厚度㎜。b铝箔反射膜。后付牛皮纸,c地暖复合膜㎜dpexa管,道诚牌,de㎜盘管间距均采用毫米以设计图纸为准e分水器为全铜,巨帆牌。f钢丝网∮mmmm,辅助材料采用市面上通用材料。施工现场管理乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。工程质量标准乙方所施工的地暖工程正常使用条件供水温度?C的情况下供水工作压力。无人为损伤或不可抗力的情况下,室内温度不得低于?C,地暖管材使用寿命年。保修期按建筑工程质量管理条例执行。保修期内出现质量问题,乙方必须在小时内到场给予维修,所有费用由乙方承担。乙方应跟踪服务,提供地板采暖免费调试。若由于甲方或业主人为因素造成的地暖各部位损坏......”。

9、“.....材料费用由责任方承担。乙方应提供管材供应厂家的相关证明及产品质量承诺书和保险公司承保书复印件,加盖乙方公章。乙方提供的管材及保温材料必须有国家检测报告和进场复检报告等相关材料。双方责任和义务甲方责任施工现场具备乙方的施工条件,同时向乙方提供与工程有关的图纸和材料的存放场地,便于乙方备料;甲方提前天通知乙方进场,并在施工中协调各方面的关系,确保工程正常进行;负责对乙方提供的地暖材料确认;按合同条款支付工程款;负责地暖工程完工后的验收组织工作。乙方责任接到甲方通知后,日内组织人员材料等进入现场;保证工程质量,按时交工;负责地暖全部物料采购运输及施工现场的保管;安装地暖做到文明施工,遵守甲方施工现场各项安全施工制度,服从甲方现场指挥,接受监理抽查;负责自身所有人员的安全,施工中自有人员的切伤亡事故由乙方负责。乙方必须保证施工内容和所用材料符合国家有关技术规范要求,否则出现切质量问题由乙方全部承担;在地暖工程安装完后,按照规范要求进行打压......”。