1、“.....除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任。第十条委托人未按合同条款第十条第十条第十条约定支付监理服务酬金,除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外,还应继续履行合同约定的支付义务。第十条监理人未履行合同条款第十条第十条第十条第十条第十条第十条第十条第十条第十条约定的义务和责任,除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任。争议的解决第十条本合同发生争议,由当事人双方协商解决;也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解;协商或调解未果时,经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁;或向人民法院起诉。争议调解机构仲裁机构在专用合同条款中约定。第十条在争议协商调解仲裁或起诉过程中,双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。其他第十条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定......”。

2、“.....委托人的权利第条当监理人发生下列违约情形时,委托人有权解除合同;;。监理人的权利第条当委托人发生下列违约情形时,监理人有权解除合同;;。委托人赋予监理人的其他权利若不授予则删除此款;若授予应约定监理人的具体权限;若不授予则删除此款;若授予应约定监理人的具体权限;。委托人的义务第十条委托人向监理机构免费提供的资料为第十条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限般文件天;紧急事项天;变更文件天。第十条委托人无偿向监理机构提供的工作生活条件为监理人的义务第十条监理服务内容参照附件,由双方协商确定。第十条监理人应当在本合同生效后天内组建监理机构,并进驻现场。第十条需旁站监理的工程重要部位是。需旁站监理的关键工序是。第十条委托人委托监理人主持的分部工程验收。第十条在本合同终止后天内,未征得委托人同意,不得泄露与本合同业务有关的技术商务等秘密。监理服务酬金第十条监理正常服务酬金支付方法支付时间为。支付方式为。第十条监理附加服务酬金的计取与支付方法计取方法为......”。

3、“.....支付时间为。违约责任第十条委托人违约,应支付给监理人违约金。违约金。第十条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法。第十条监理人违约,应支付给委托人违约金。违约金。争议的解决第十条争议调解仲裁机构争议调解机构为。仲裁机构为。其他第十条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为。第部分附件本合同监理服务内容具体内容由双方协商确定设计方面,发现问题向委托人反映,重大问题向委托人做专题报告。,编写会议纪要。,协助委托人会同设计人进行研究。采购方面。。施工方面。,审查承包人选择的分包单位,并报委托人批准。,落实必须提供的施工条件;检查承包人的开工准备工作。施工进度计划施工措施计划;审核工艺试验成果等。协助委托人编制控制性总进度计划,审批承包人编制的进度计划;检查实施情况,督促承包人采取措施,实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时,要求承包人调整进度计划;向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见......”。

4、“.....对施工全过程进行检查,对重要部位关键工序进行旁站监理;按照有关规定,对承包人进场的工程设备建筑材料建筑构配件中间产品进行跟踪检测和平行检测,复核承包人自评的工程质量等级;审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案,参与调查质量事故。协助委托人编制付款计划;审查承包人提交的资金流计划;核定承包人完成的工程量,审核承包人提交的支付申请,签发付款凭证;受理索赔申请,提出处理建议意见;处理工程变更。审查承包人提出的安全技术措施专项施工方案,并检查实施情况;检查防洪度汛措施落实情况;参与安全事故调查。,负责完成监理资料的汇总整理,协助委托人检查承包人的合同执行情况;做好验收的各项准备工作或者配合工作,提供工程监理资料,提交监理工作报告。做好施工现场的监理记录与信息反馈,做好监理文档管理工作,合同期限届满时按照档案管理要求整理归档并移交委托人。,检查和验收尾工项目,对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。,做好施工现场工程保险合同的管理......”。

5、“.....最新的水利工程施工合同范本篇发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商致,订立本合同。工程概况工程名称工程地点工程内容工程项目览表附件资金来源财政补助资金及群众投劳筹资。合同工期开工日期xx年月日;竣工日期xx年月日;合同工期总日历天数天。双方般权利和义务发包人般权利和义务组织施工预算中投劳折资部分的投工投劳的兑现,协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;搞好土地占用青苗补偿等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;提供施工所需水电线路,保证施工期间的需要;提供施工场地道路的通道,满足施工运输的需要;组织质量监督小组,负责对工程质量进度安全进行监督。承包人般权利和义务遵守政府有关主管部门对施工场地交通施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作......”。

6、“.....承包人自费予以修复;保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前要清理现场;接受发包方质量监督小组乡人民政府水务部门工程技术人员对工程质量进度安全进行监督指导。质量标准工程质量标准合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组,汇同乡人民政府负责人水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录,验收合格,各部门参加人员在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。安全施工安全施工与检查承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担......”。

7、“.....并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。安全防护承包人在动力设备输电线路地下管道密封防震车间易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包人提出安全防护措施,经发包人认可后实施,防护措施费用由承包人承担。实施爆破作业,承包人应与爆破公司签订爆破作业合同,并提出相应的安全防护措施,经发包人认可后实施。合同价款与支付合同价款及调整工程实行固定单价承包详见附件,结算按工程实际计量结算。合同中没有约定的工程单价,结算时以审计认定单价结算。工程量的确认承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量以下称计量,承包人为计量提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量,发包人不予计量。工程款支付在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府,由乡人民政府汇同水务财政审计部门核查计量结果......”。

8、“.....发包人在收到财政部门拨付的工程款后,日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方工程计量款,余下在保修期年满后次性支付。材料供应发包人供应政府采购的材料设备,双方应当约定发包人供应材料设备的览表,作为本合同附件附件。览表包括发包人供应材料设备的品种规格型号数量质量等级提供时间和地点。发包人在所供材料设备到货前小时,通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿。竣工验收竣工验收工程具备竣工验收条件,发包人应及时组织乡人民政府水务财政等部门进行竣工验收。质量保修承包人应对工程质量进行保修,保修期为年。承包人在保修期内承担质量保修责任。十争议发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解调解或者和解调解不成的,双方可以向江油市人民法院起诉。十其他工程分包承包人不得将其承包的全部工程转包给他人......”。

9、“.....合同解除发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算的效力。合同生效与终止合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。合同份数本合同份,由发包人保存份,承包人保存份。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日。第十条协调施工合同各方之间的关系。第十条按照施工作业程序,采取旁站巡视跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第十条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集整理和归档,并保证现场记录试验检验检查等资料的完整和真实。第十条编制监理日志,并向委托人提交监理月报监理专题报告监理工作报告和监理工作总结报告。第十条按有关规定参加工程验收,做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定......”。