1、“.....对工程造成损失,负责由甲方承担。﹙﹚凡由乙方采购的主要材料,设备必须在材料设备表中注明品牌,规格或质量标准并经甲方签字认可,如与材料表不符,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。安全生产和防火﹙﹚甲方或乙方提供的施工图纸或说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设备规范。﹙﹚乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程建筑安装工人安全操作规范。﹙﹚如果甲方提供的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的切经济损失。﹙﹚如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的切经济损失。奖励和违约责任﹙﹚由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工误工所造成的损失,每停工或误工天,甲方应支付乙方天的误工费;甲方如果不按合同的约定拨付款,每拖延天,按工程总价款的支付滞纳金,且工期顺延。﹙﹚由于乙方原因,逾期天,乙方支付甲方天的违约金......”。

2、“.....除支付赶工费用外,每提前天,甲方支付乙方作为奖励。﹙﹚甲方未办理任何手续,擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由甲方负责并承担损失。﹙﹚未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责,且视为验收合格。﹙﹚因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。争议或纠纷处理﹙﹚本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。﹙﹚当事人不愿意通过协商调解解决问题或者协商调解不成时,可向当地人民法院起诉。补充条款附件﹙﹚本合同正副本各两份甲方乙方各持份。﹙﹚本合同履行完成后自动终止。签字章有效......”。

3、“.....遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第条工程概况工程地点工程内容房屋间数室厅;总建筑面积平方米。承包范围承包方式双方商定采取下列第种承包方式承包人包工包全部材料;承包人包工包部分材料;承包人包工发包人包料。开工日期年月日竣工日期年月日总日历工期包括法定节假日日第条合同价款与支付合同价款金额人民币大写合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定。采用固定价格。固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括采用可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。成本加酬金工程预付款合同生效后,发包人向承包人预付工程款即人民币大写预付款扣回的时间比例工程款进度款支付工程款支付方式工程款支付金额和时间工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款进度款,双方未达成延期付款协议......”。

4、“.....承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。第条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行提供施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份。由承包人设计施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份费用包含在合同价款内。第条发包人工作指派为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量进度材料进场进行监督检查,办理验收变更登记手续和其他事宜。装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线水电暖气煤气管道,负责到有关部门办理审批手续。向承包人提供施工所需的水源电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施。开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。第条承包人工作指派为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工......”。

5、“.....严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的切设施和工程成品进行保护。保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。第条材料供应装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称规格型号生产厂厂名厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。由发包人供应的材料设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。凡由承包人采购的材料设备应按照设计规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责......”。

6、“.....应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的`切经济损失。承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的切经济损失。第条工程质量及验收双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准可选择优良或合格。优良工程等级增加的经济支出本工程以施工图纸作法说明设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续......”。

7、“.....承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书保修单和环保说明书。第条工程变更发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。第条竣工结算工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后日内如未有异议,即视为同意。工程结算报告经发包人批准后,双方签字,日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。第条工程保修验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第条违约责任由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工天,发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。由于承包人原因致使工期延误,每延误天,承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的......”。

8、“.....如造成损失,应照价赔偿。未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负责并承担损失。承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。双方约定其它违约责任第条争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决提交大连仲裁委员会仲裁;依法向工程所在地人民法院起诉。第条不可抗力双方关于不可抗力的约定第条保险第条本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份......”。

9、“.....结合建筑装饰装修工程施工的特点和本工程的具体情况,双方在平等自愿协商致的基础上,达成如下协议,共同遵守。概况项目地址装饰施工内容详见附件装饰施工内容表。承包方式包工包料清包工部分承包。预算价款元,大写人民币详见工程报价表经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天。关于材料供应的约定甲方提供的材料详见附件甲方提供材料设备表。本工程甲方负责采购供应的材料设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。乙方提供的材料详见附件乙方提供材料单。乙方对甲方采购的装饰材料设备,均应用于本合同规定的项目装饰,非经甲方同意,不得挪作他用......”。