1、“.....配合甲方代表的现场管理。办理施工安全手续现场施工人员暂住证及其它乙方应该办理的手续。构件已制作,具备发运安装条件时,乙方应书面通知甲方,准备进场安装。第条双方的职责甲方的职责甲方委派同志为驻工地代表,具体行使下列权力职责下达的指令通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；有权对乙方工程量的增减核实确认；有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。甲方先办妥国家规定应办理的切相关施工手续,保证乙方的进场施工能顺利进行,若在乙方进场施工后,甲方相关手续尚未办妥,切责任由甲方承担并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备通平等条件,并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后,作为乙方预算施工决算的依据。乙方的职责乙方委派同志为驻工地代表,具体行使下列权力职责乙方的要求请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表......”。

2、“.....乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案,和依据合同发出的指令,组织施工。乙方根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料,并提供产品合格证。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成安全事故,由责任方承担有关责任和费用。第条施工与设计变更正式的施工设计图纸说明和有关技术资料,作为制作施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和方会审作纪要,作为施工与结算的补充依据,甲乙双方均不得擅自修改,图纸会审纪要在图纸会审后天内各方予以签字盖章。施工中如发现设计错误或不合理的地方,乙方应及时以书面形式通知甲方,由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位,共同研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。甲方如需设计变更,须在制作前天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸,并且费用已经业主确认后,乙方予以实施......”。

3、“.....必须另行协商,签订补充协议。如构件已经制作后提出修改,甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的,工期顺延。如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的,如甲方需变更设计时,应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更,办法与上款相同。经甲方认可的设计变更,发生工程费用变动,工程款按实结算。第条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担责任及发生的费用。在乙方进场施工至交付工程的整个期间,甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外,未经乙方现场管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育......”。

4、“.....不得上岗作业。发生重大伤亡事故及其他安全事故,乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理,同时按有关部门要求进行处理,费用由事故责任方承担。第条工程质量工程质量标准合格。对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料制作的构件质量负责。乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范规程标准的要求施工。乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督,随时接受监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改,包括修理或返工,直至达到约定标准。监理工程师的检查检测不应影响施工正常进行。如影响施工,检验不合格的,影响施工的费用和损失由乙方承担,检验合格的则由甲方承担,并顺延工期。乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下道工序。如乙方在施工中发生质量事故,应及时书面报告监理工程师。般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位甲方质检部门共同研究决定......”。

5、“.....乙方对工程承担保修责任,质保金为合同总价的,保修期为年。第十条工程验收基础螺栓工程,若乙方施工的,则需经甲方及监理验收通过后,乙方方可进入下道工序,否则乙方整改至符合要求为止；若由甲方施工的,则质量由甲方负责。中间验收钢结构主构件安装完毕,乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中间验收。甲方在接通知后日内组织验收。验收符合要求的,双方签字确认,验收不符要求的,乙方整改至符合要求为止。甲方日内不组织验收的,视为验收合格,乙方有权进入下道工序。最终验收全部钢结构工程完工后,甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料之日起日内组织验收。验收结果分别按以下处理工程完工后天内,若甲方尚未办妥国家规定应办理的切相关施工手续,则视为工程验收达到合同要求,甲方应如期支付乙方所有工程款。验收合格后的,甲乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。经验收认为基本符合合同要求,有个别般性问题需要整改,可在竣工验收证书上签字确认合格......”。

6、“.....乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认,则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。验收不符合合同要求的,由甲方乙方和监理工程师形成验收纪要,明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收,但实际工期计算至首次提交验收报告日,修改期间不应计入乙方的施工时间。甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后日内不组织验收或组织验收后日内无书面修改意见的,则视为工程已经验收合格,甲方应按合同约定支付工程尾款。特殊原因,在该工程承揽合同中,若几个单体前后进场或完工时间相隔个月以上的,甲乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收,任何方在收到对方通知后天内予以回复,否则视为认可。甲乙双方也可另行签订甩项竣工协议。工程未经竣工验收或验收不合格的,甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格,有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。第十条奖励和违约责任奖励工程经验收获奖时,甲方次性奖励乙方万元。工程提前完工,每提前天甲方奖励乙方万元......”。

7、“.....应予返工或修理,并承担其费用。由乙方设计时,因设计错误造成返工时,发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的,由设计人承担设计责任。乙方的其它违约行为导致甲方损失的,应按中华人民共和国民法典等相关法律规定赔偿损失。甲方的违约责任未按合同约定支付工程款,按日万分之支付违约金,工期顺延。造成乙方停工窝工的,赔偿损失。工程中途停建缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工窝工返工的,工期相应顺延,并赔偿乙方停工窝工返工机械设备调运施工人员遣散材料构件积压等损失。甲方未及时向乙方发出指令批准或发出指令错误,赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的,工期顺延。工程验收合格或视为合格后,甲方未按合同约定支付工程尾款的,按工程总造价的日万分之偿付违约金。第十条解决合同纠纷方式合同发生争执,双方协商解决,协商不成可向原告所在地人民法院起诉。第十条附则本合同式份,合同附件份。甲乙双方各执正本份,副本份。本合同自双方代表签字......”。

8、“.....结清工程款后终止。本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商致,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。甲方签章乙方签章签订地点签订地点年月日年月日工程承揽合同篇甲方乙方根据和建筑法及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商致,签定本协议,共同遵守。建设单位工程名称乙方作为公司项目部承揽施工该工程,实行自主经营核算自负盈亏依法纳税,经营收入归乙方所有。甲方收取乙方管理费人民币元。项目部的实际人员配臵运营和工程的施工由乙方具体实施,甲方予以监管。2024工程承揽合同（26篇）。第条质量要求铝百叶窗的颜色白色铝型材壁厚为按乙方提供给甲方的样品为准。第条使用标准及规范根据国家有关百叶窗户标准及组装有关规范第条计价原则双方根据窗户图纸和实际制作面积结算,铝百叶窗安装费加工费合计每平米单价元,工程量约楼平米楼约平米,工程造价约人民币万元。具体以实际数量结算,多退少补。第条付款方式工程款。的工程款。后甲方付清乙方工程余款。第十条保修保修期为年。第十条竣工验收竣工验收时由乙方通知甲方......”。

9、“.....第十条结算方式现金结算。第十条索赔乙方如不按甲方要求按时完工造成的切损失由乙方负责。乙方施工造成的质量事故返工费用由乙方负责。乙方在施工工程中发生切伤亡事故和相关后果责任都由乙方自行承担,甲方概不负责。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程进度延误工期或停工的相关后果由甲方付全责。第十条备注以上价款已包含保险金,乙方自行给自己的施工人员购买人身意外保险。第十条附则,经双方协商解决,如不能协商解决,由法院裁决。,甲乙双方各执份,均有同等法律效益。甲方盖章乙方盖章负责人签字负责人签字年月日年月日工程承揽合同篇甲方乙方依照中华人民共和国合同法有关规定,结合本工程具体实际情况,经双方协商致,签订本合同,共同遵守。乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下甲方委托给乙方的工程项目和内容KVA变受电工程的`设计设备购臵安装调试有关技术及服务要求乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,协助并配合线路验收接入系统及并网工作......”。