1、“.....图纸式份，甲方乙方各份详见装饰装修工程设计图纸，设计费元，由甲方支付此费用不在工程价款内。第条甲方义务开工前天，为乙方入场施工创造条件。包括搬清室内家具陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆遮盖，以不影响施工为原则如甲方不采取必要保护措施而造成家具陈设损失的，有甲方自行负失，由乙方负责。乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。合同中的任何方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。工程期限历天，开工日期年月日，竣工日期年月日施工期以材料进场日第天起计算。本合同工程造价详见工程预算报价表，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。第条施工图纸双方同意施工图纸采取下列第种方式提供甲方自行设计并提供施工图纸，图纸式份......”。

2、“.....如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作，办理验收变更登记手续和其他事宜，负责材料进场竣工验收。按质按量提供施工所用的自购材料。第条乙方义务指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。规范房屋装修合同书材料。防火安全规定施工规范及质量标准，按期保质完成工程，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录，保证室内上下水管道的畅通，工程完工后负责清扫施工现场。，负责对现场的切设施和工程成品进行保护。第条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期见装饰装修工程增减项目单......”。

3、“.....应当符合设施要求不可抗力甲方同意工期顺延的其他情况。因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。本合同签订后工程不得转包。本合同式贰份，双方各执壹份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方签字乙方东莞装饰工程有限公司盖章法定代理人法定代理人委托代理人委托代理人地址地址东莞市施工地点住房结构房型房厅套，施工面积平方米。装饰施工内容详见附件装饰施工内容表。承包方式包工包料清包工部分承包。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施增减的造价，因停工等原因造成的工期延误材料耗损费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收......”。

4、“.....甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手有同等法律效力。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决也可由东莞市装饰协会调解协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十条附则本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。规范房屋装修合同书材料。方设计施工方案。设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期......”。

5、“.....主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。其它事项甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙用设备管线。违约责任，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失，每停工天，甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的，每逾期天，支付元违约金。，每逾期天，乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十本合同式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分......”。

6、“.....乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。第十条工程预算报价表施工图以及双方协商致签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决也可由东莞市装饰协会调解协商或调解不成的，可依法向人民装饰工程有限公司盖章法定代理人法定代理人委托代理人委托代理人地址地址东莞市镇路电话电话篇发包方简称甲方承包方简称乙方甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况......”。

7、“.....共同遵守。工程概况装饰施工地点住房结构房型房厅套，施工面积平方米。装方签名确认，同时调整相关工程费用及工期见装饰装修工程增减项目单。第条材料的提供由甲方提供的材料设备详见甲方提供装饰装修材料明细表，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续乙方验收后应负责妥善保管。由乙方提供的材料设备详见乙方提供装饰装修材料明细表，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。第条工期延误对以下原因造方自行设计并提供施工图纸，图纸式份，甲方乙方各份详见装饰装修工程设计图纸甲方委托乙方设计施工图纸，图纸式份，甲方乙方各份详见装饰装修工程设计图纸，设计费元，由甲方支付此费用不在工程价款内。第条甲方义务开工前天......”。

8、“.....包括搬清室内家具陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆遮盖，以不影响施工为原则如甲方不采取必要保护措施而造成家具陈设损失的，有甲方自行负责。负责办理施工所涉及的申请审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用需的水源电源物业管理处之间的关系，如需拆改原建筑按期支付工程款影响正常施工的因甲方原因变更设计增加施工项目同意工期顺延的其他情况。逾期验收或无故怠于验收因甲方责任造成工期延误的其他情况。，工期不顺延因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予盖......”。

9、“.....有甲方自行负责。负责办理施工所涉及的申请审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用需的水源电源物业管理处之间的关系，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作，办理验收变更登记手续和其他事宜，负责材料进场竣工验收。按质按量提供施工所用的自购材料。第条乙方义务指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解有差异的，应禁止使用如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。第条工期延误对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延工程量变化和设计变更不可抗力甲方同意工期顺延的其他情况。因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。工程期限历天......”。