1、“.....日前配合监理单位审核后报发包人承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明围护设施的责任和要求提供和维修非夜间施工使用的照明围栏设施警示标志，负责安全保卫向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求无。需承包人按规定办理的有关施工场地交通环境保护施工噪音安全文明施工等手续的名称参照建筑施工现场管理标准实施施工现场并符合其要求。已完工程成品保护的特殊要求协商解决施工场地地下管线和邻近建筑物构筑物包括文物保护建筑古树名木等的保护要求和费用承担负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护，保护费用由发包人与承包人协商解决交工前清洁施工现场的要求保证施工场地清洁符合环境卫生管理及青岛市施工现场卫生管理的有关规定。约定承包人应做的其他工作及费用承担双方协商。......”。

2、“.....负责本工程管理工作以及发包人根据工作需要书面委托的其他职权。监理单位委派的工程师姓名职权详见发包人在开工后的书面通知，按发包人批准的本工程监理规划和监理细则。负责本工程管理工作以及发包人根据工作需要书面委托的其他职权。其他需要取得发包人批准的权力所有涉及工期造价的签证文件等均需取得发包人的批准项目经理项目经理的姓名吴庆生，资格项目经理发包人专业工程发包与承包人分包发包人专业工程发包分包工程名称及内容承包人向专业工复。发包人向承包人支付工程竣工结算款的时间政府审计完成，市财政局批复项目财务决算，下达投资计划资金到位后天本工程如发生发包人在收到催告后天内仍不支付结算价款情况......”。

3、“.....承包人就该工程折价或拍卖价款优先受偿。其他双方协商。十违约索赔和争议违约天以上发包人违约责任约定双方协商。通用条款程预付款发包人违约责任约定双方协商。通用条款款所指发包人不按时办理期中结算发包人违约责任约定双方协商。通用条款款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定双方协商。通用条款款所指发包人拖延影响竣工结算办理或要求承包人对同工程进行次结算审核发包人违约责任约定双方协商。通用条款工程竣工结算款发包人违约责任约定双方协商。发包人违约的其他约定双方协商。每拖延天，承包人向发包人支付工程造价千分之的违约金，违约金累计计算。通用条款约定达不到合格罚工程造价的的违约金，并无偿修复至工程验收合格。通用条款款所指承包人不按时办理期中结算承包人违约责任约定通用条款配合竣工结算审核承包人违约责任约定承包人违约的其他约定争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时由调解......”。

4、“.....采用下列第方式解决在选中的项目前里面打ⅴ，并书写仲裁委员会或者人民法院的具体名称，两项同时选择无效向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会名称是青岛仲裁委员会其他仲裁委员会。依法向工程所在地人民法院提起诉讼。十不可抗力不可抗力发包人承包人约定的其他不可抗力级以上的地震级以上的大风持续降水小时且降雨量为以上摄氏度以上并持续天的高温天气其它十保险和担保工程保险发包人承包人约定工程保险事项发包人投保内容发包人委托承包人办理的保险事防渗漏工程为年给排水管道工程电气管线工程设备安装工程为年供热和供冷系统工程为个采暖期供冷期装饰装修工程为年其他项目保修期约定市政工程保修期为两年工程质量缺陷保修责任属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修......”。

5、“.....工程质量保证金保修金工程质量保证金保修金般不超过施工合同价款的。发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的，具体为币种人民币金额大写小写元质量保证金保修金银行利率为工程质量保修金的预留本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。工程质量保修金的支付工程实际竣工验收满个月后般不超过个月，承包人向发包人申请返还保修金，发包人在接到承包人返还保修金申请后天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后天内，将剩余工程质量保修金和利息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项争议处理发包人和承包人对保证金预留返还以及工程维修质量费用有争议，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理......”。

6、“.....发包人公章承包人公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日全文完。发包人和承包人应在专用条款内约定办理期中结算的时间间隔和要求，并按此约定办理期中结算无时间间隔约定的，则按月办理期中结算。因发包人原因未及时办理期中结算导致竣工结算不能按期办理的，由发包人承担相应责任。因承包人原因未及时办理期中结算导致竣工结算不能按期办理的，由承包人承担相应责任。的期中结算书，期中结算书应包括以下内容自开工至本期末止已完成的工程自开工至上期已实际结算的工程价款本期应结算的工程价款根据合同约定，本期应结算追加合同价款及费用根据合同约定，本期应扣除的价款及费用。，工程师应在收到期中结算书后日内签发期中支付证书，签发时应写明工程师认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的价款并报发包人批准。如果该期应结算的价款经扣留和扣回后款额少于专用条款约定的期中支付的最低金额......”。

7、“.....该期工程价款将按期结转，直到累计应支付的款额达到专用条款约定的期中支付的最低金额为止。累计期中支付金额达到合同价款和追加合同价款总额的时暂停支付。待工程竣工结算后，除按本合同附件工程质量缺陷保修书约定的比例扣留的工程质量缺陷保修金以外，发包人应将全部结算价款支付给承包人。，发包人应在期中支付证书签发之日起日内将期中支付证书上列明的款项支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到通知后仍不能按约定付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷承包人不得对本工程进行任何变更。任何工程变更均不应以任何方式使合同作废或无效，所有这类变更的结果应该根据第条有关约定进行估价。如任何工程量的增减并非执行工程师发出指令的结果，而是由于其工程量超过或少于工程量清单中开列的数量......”。

8、“.....如承包人为了便于组织施工，或为了施工安全避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到工程师的批准外，由此而增加的费用由承包人自行负担。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。如发出本工程变更指令是因为承包人过错承包人违反合同等造成的，则由此引起的任何额外费用由承包人承担。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料设备的换用，须经工程师审查并报经发包人批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人和承包人另行约定分担或分享。变更价款确定承包人在收到工程变更指令后天内，提出变更工程价款的报告，经工程师审核......”。

9、“.....视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起天后视为变更工程价款报告已被确认。款按下列方法确定因非承包人原因引起的工程量增减与已标价工程量清单有偏差，综合单价按专用条款约定进行调整。若专用条款未作约定，按以下方法调整当工程量清单项目工程量的变化幅度在以内时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价当工程量清单项目工程量的变化幅度在以外，且其影响分部分项工程费超过时，由承包所需的追加合同价款等内容。由于承包人科学合理组织施工，使工程提前竣工，发包人是否向承包人提供奖励双方在专用条款约定。即提前时间工期批准的延长工期实际工期承包人因自身原因未能按照，或者未能在相应的期限完成本工程中单项工程，承包人应承担违约责任，并向发包人支付专用条款约定的延期损失赔偿费......”。