1、“.....乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。甲方应协助乙方整理工程竣工资料。第条乙方职责乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程级及以上工程资质企业,且在人员设备资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。乙方负责本项工程施工过程中的进度质量安全管理工作且对建设方负责。乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作......”。

2、“.....如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。第条违约责任甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的作为补偿。如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款的违约金,并继续承担本合同义务。第条纠纷解决双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。第条效力问题本协议壹式贰份,具有同等效力,由甲乙双方各持份。本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。工程合作的协议书篇......”。

3、“.....及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。违约责任甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之交纳违约利息。本合同式两份,甲乙双方各持份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。甲方乙方签订日期最新工程合作的协议书篇甲方乙方经甲乙双方友好协商,双方本着诚挚合作强强联合优势互补互惠互利的原则,关于承揽合作的相关事宜,特签订本合同协议。工程概况工程名称工程地点工程内容工程造价约为工程开工日期年月日,工程竣工日期年月日......”。

4、“.....以及办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后,乙方以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理,并以自身作为其权利义务的载体,对双方合作工程项目的生产经营和其他切活动承担法律责任。甲方仅按本协议的约定对双方合作工程项目进行监控管理。经营和管理模式双方合作工程项目受甲方统管理,可以采取灵活的经营策略和管理模式,但总体管理方式不能与甲方的管理原则相违背,同时必须遵守甲方的各项规章制度。乙方作为独立核算实体,自主经营,并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担责任。甲方仅对合作工程项目的合同财务工程质量工期进度安全和文明施工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经营方针和政策,不得损坏甲方的市场形象。合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资金必须先入甲方账户,甲方在收取本协议约定的管理费后拨付至乙方专设的项目账户......”。

5、“.....乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金必须先保证项目施工的需要,即必须在支付完项目材料费劳务费专业分包工程款等工程费用及所有债务全部支付完毕后方可另外分配使用,否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足工程需要。项目中标后,乙方可以以自身的名义自行对外签订劳务分包工程分包材料购租机械设备租赁合同,并独立承担经济法律责任,同时报甲方合作工程管理部备案。也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅自以的名义签订与本项目无关的其他协议或进行其他商务活动,如发现未经甲方授权同意对外签订其任何协议合同,此协议或合同自签订之日起为无效,甲方同时对乙方每起类似情形罚款元,乙方承担由此引起的切损失。乙方的项目施工组织不能满足业主监理和甲方的要求时,甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目的顺利实施......”。

6、“.....由于为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。双方的权利和义务甲方根据承接合作工程项目的需要,在投标报价施工组织设计工程预结算技术方案施工合同资料管理竣工交验等方面给予乙方相应的协助和指导。监督乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用,若发现乙方违法违规使用上述证件,或损害甲方利益时,甲方有权随时收回证件并有权解除本协议。乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生投诉媒体曝光等损害甲方声誉的情形时,甲方有权解除本协议并将合作工程收回或委托其他队伍施工,乙方承担由此发生的所有费用并赔偿甲方损失。甲方对乙方所承接工程进行项目评估后,如发现该工程报价低于成本价,可要求乙方采取措施挽回损失或终止该工程,由此造成的经济损失由乙方承担。乙方承担投标全过程的各种费用,保证工程实施的全部费用和实施工程保修的各项费用。如工程不中标,乙方为此工程所有花费由乙方全部自行承担......”。

7、“.....任何原因引起的乙方各种保证金担保现金或保函等费用损失均由乙方自行承担。自觉履行本工程项目所签订的切合同或协议,包括甲方与业主签订的施工合同及其与本项目有关的材料买卖合同劳务合同机械租赁合同专业分包合同等全部工程合同。乙方对合作工程项目的生产经营活动负完全责任,并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的切承诺,服从甲方的指导和监督。如乙方不能履行甲方与业主所签的建设工程施工合同,乙方应承担由此给甲方造成的切损失。双方发生争议时,可以协商解决。协商不成,选择由当地人民法院管辖。本协议自双方签字盖章后生效,式份,具有同等法律效力,由甲乙双方分别保存。甲方签字乙方签字年月日最新工程合作的协议书篇甲方乙方按照平等互利团结协作共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与有限公司电缆产业园厂房工程项目施工达成如下协议条款第条总则本协议为双方次性联合协议......”。

8、“.....本协议中所称‚本项工程‛是指甲方以乙方名义与建设方签订的工程项目建设工程合同所包括的全部内容。合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。工程合作的协议书篇范文最新工程合作的协议书通用篇最新工程合作的协议书篇甲方乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国合伙企业法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。工程概况工程名称工程地点工程量工程内容工程价格合同工期利润分配经双方协商另签合约经过协商,甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队,从而确保施工合同的顺利实施。施工合同正式签订后,经营权归双方共同所有。双方的权利和义务甲方的权力和义务全权委托,负责开立银行账户,配备相关的账外资金等切前期工作,并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项......”。

9、“.....购臵办公用品及办公设施,全权负责工程施工,必须做到安全生产质量第文明施工独立核算自负盈亏,按章纳税,合法施工,独立承担安全生产中相关经济和法律责任,切安全事故均与乙方无关。严格按合同要求完成工程任务。因甲方原因造成停工误工罚款清场等切责任和损失全部由甲方承担,乙方有权追究甲方责任。乙方权利和义务乙方负责该项目前期所有的联系洽谈协调等工作并承担前期所有业务费用,确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式施工合同并完善各项手续等工作,负责协调施工期间所有的周边环境关系,确保工程顺利竣工。为加强该项目的经营管理,乙方派员参与‚财务管理‛乙方在甲方银行账户印鉴中加盖枚私章,以确保乙方股权利益,乙方不参与甲方施工期间所有管理工作,不承担施工中的质量安全工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。双方约定本协议书与施工合同同时生效......”。