1、“.....设计表现制作等。布展项目内容是由乙方所提供的,经甲方认可的设计方案工程造价清单所示的内容,为本合同签订的依据。合同生效后,乙方在日内完成方案设计优化,报甲方审核。合同工期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总日历天数天。质量标准布展质量标准合格合同价款金额大写人民币元整。小写人民币元付款方式合同签订后日内应预付项目总款的。方案优化通过发包人审核施工人员进场正式开工后周内,支付合同价款。内装饰主体工程过半隐蔽工程布线工程初步完工,电子设备进场,待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前,经甲方核对签认,支付乙方项目总款的。布展工程竣工验收达到合格标准后,经甲方核对签认后日内支付乙方项目总款的,审计结算后付至合同价款的。工程余款为项目总款的,作为工程质量保证金,本工程布展施工含多媒体虚拟数字影院模型展板等自竣工验收之日起,保修期为壹年......”。

2、“.....组成合同的文件本合同协议书补充协议书中标通知书招标文件投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款,通用条款原则采用建设工程施工合同范本中第部分通用条款因本工程内容为布展设计和施工,如发生不能适用于该通用条款的事宜时,甲乙双方协商解决。标准规范及相关技术文件。施工图纸。明确双方权利,义务的记要协议。工程报价单或预算书。原标书,中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。甲方工作开工前天向乙方进行现场交底,清除现场影响施工的障碍物,并说明使用注意事项协助办理布展施工所涉及的各种申请批件等手续。指派为甲方驻工地代表,负责合同履行对项目质量进度进行监督检查,协助办理验收变更登记手续和其他事宜。甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案施工图工程量清单进行修改和确认......”。

3、“.....经乙方整理设计完善,文字方案需经甲方确认如因甲方方案确认工作的延误,不应由乙方承担责任。进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水临电接口。在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加变更等情况,乙方向甲方递交工程量签证单,甲方应在回执上签署姓名和收到时间,自甲方收到之日起日内应给予认可或有关意见,日内没有认可或书面意见,则视为该手续已被认可。乙方工作参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。指派为乙方项目经理,负责合同履行按要求组织施工,保质保量按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜。甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料,因乙方整理和设计的原因影响工期,责任由乙方承担,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之的罚金。在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加变更等情况,由乙方承担费用......”。

4、“.....做好各项质量检查记录。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求本合同实施过程中,承包人应对现场人员的安全现场秩序工程保护环境保护消防用电等负责,并就工地围墙照明防护标志警告信号门卫人员等作出具体安排确保施工安全无事故,承担由此引起事故责任所造成的损失需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续执行通用条款,承包人协助发包人办理相关手续,因承包人原因造成的罚款由承包人承担施工场地清洁卫生以及其他方面的要求按标准化现场要求办理,做好文明施工,保持场地整洁卫生,所发生费用由承包人承担。材料设备供应承包人采购材料设备的约定均由承包人采购,承包人按照布展施工图设计要求进行材料采购,必须符合设计要求及有关规范要求的合格产品所有主要设备和材料的选购,须报发包人同意......”。

5、“.....开工前,乙方向甲方提供套图纸,并按发包人要求提供开工申请报告总进度计划设备材料供应总计划工程竣工验收后个月内,乙方负责将竣工资料整理成册,送交甲方。设计变更须有设计方的设计变更通知单,并经发包人认可现场签证须发包人项目负责人签字。关于工期的约定因甲方未按合同约定完成工作,影响工期,工期顺延。因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之的罚金给甲方造成的其他损失的由乙方承担。在合同履行期间,甲方因非乙方原因单方提出解除合同,乙方开始设计工作的,甲方应按设计工作量比例支付相应设计费。甲方应按本合同第条规定的时间和金额向乙方支付设计费用,每逾期支付天,承担应支付金额千分之的逾期违约金。逾期超有权暂停下阶段工作,且提交下阶段设计成果时间顺延。由于乙方自身原因,延误了按本合同第条规定的设计文件交付时间,每延误天,应按该项目应收设计费的千分之减收设计费天......”。

6、“.....乙方按进度交付设计文件给甲方审查,甲方审查时间不得超过天,或故意以审查为借口拖延设计进度,每超过天,担应支付金额违约金,逾期超过天,乙方有权利向甲方要求支付下次付费。乙方在设计过程的其他义务乙方交付设计文件后,参与图纸会审会议,开工前应去现场对施工负责人进行技术交底。外地项目如甲方要求乙方出差去现场交底,吃住车费全报销。乙方应与甲方另行委托的相关联专业设计单位做好配合协调工作。合同生效后,乙方单方提出解除合同的,应双倍返还定金。其他约定由于不可抗因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意依法向甲方所在地人民法院起诉。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与双方认可的来往传真电报会议纪要银行付款记录等,均为本合同的组成部分,具有同等效力。本合同式贰份,甲乙双方各执壹份......”。

7、“.....本合同即行终止。本合同经甲乙双方盖章签字后立即生效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日施工设计合同篇发包方甲方代表人设计方乙方设计等级证书鉴于甲方是项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作,为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷,特订立本合同规范双方的行为,具体如下工程概况工程地点设计项目承包方式设计依据甲方在订立合同时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。并交付设计前的基础勘探资料,甲方应保证资料的完整性和真实性。乙方工作乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测。乙方在收到定金日起日内须向甲方提交定草图,平面配臵及设计草案。乙方在收到第阶段设计费后日内须向甲方提交效果图。乙方在收到第阶段设计费后日内须向甲方提交正式的施工图。乙方应编定有关的施工说明书。乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底......”。

8、“.....乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。设计费以及支付本合同的设计费单价暂定为每平方米元人民币,设计费总计万元。本合同签订之时,甲方须向乙方支付定金,元人民币。乙方提交的平面设计图,经甲方确认验收后,甲方须向乙方支付第阶段的设计费元。乙方把整个施工图纸交与甲方审定后,甲方须向乙方支付第阶段的设计费元。剩余价款在双方义务履行完毕后,甲方次性无息支付给乙方。保密条款甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务,未经乙方书面同意,不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动,也不得擅自复制更改披露乙方的图纸资料。乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。合同中止与解除甲方如有特殊情况,必须终止本合同,应书面通知乙方,并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时,定金不予退回。若乙方在合同履行过程中须提前解除合同,则应双倍返还定金,如给甲方造成其他损失......”。

9、“.....违约条款甲乙中任何方违反本合同规定的相应义务,给对方造成损失的,均应负担所有损失。因方违约,导致合同无法履行的,须终止合同的,违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。甲方不得以设计内容不满意为由,拒付设计费,乙方负有修改义务,双方应依诚信原则协商解决。争议解决双方就本合同约定事项有所争议时,双方应协商解决,协商不成的,任何方均可向合同履行地的人民法院起诉。附则若工程非因乙方事由而中途停止,甲方应照常支付设计费。设计时间于年月日起,到年月日止。审稿时间和修稿时间另算本合同自双方签字后生效,合同规定的双方义务履行完毕后失效。本合同式份,甲乙双方各份,提交工程所在地建设单位主管部门留存份。甲方代表人身份证号联系方式合同履行地签订时间年月日乙方负责人身份证号联系方式合同履行地签订时间年月日施工设计合同篇甲方乙方甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工......”。