1、“.....如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场竣工验收。第条承包人义务施工中严格执行安全施工操作规范防火规定施工规范及质量标准,按期保质完成工程严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上下水管道的畅通保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,可按下列方式依序解决提交广州仲裁委员会仲裁依法向广州市番禺区人民法院起诉。第十条其他约定甲方指派的代表,其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证......”。

2、“.....须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工,并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工,施工过程中施工的用水用电等切费用乙方负责。本工程竣工验收合格后,若项目没有调整或增减,则按投标价结算若工程量减少则扣除相应减少金额后结算若变更或增加工程量,变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算,若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按年广东省安装工程综合定额下浮结算。本合同未涉及的事项由双方协商致后签订协议解决。本工程竣工验收合格后保修期为年,保修费用由乙方负责。本工程约定的工程质量保修金即合同履约保证金为工程总结算价款的。保修金在工程竣工验收合格壹年后十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后,承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任。第十条附则本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议......”。

3、“.....甲方执份,乙方执份。本合同履行完成后自动终止。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日普通装修承包合同范本篇发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方住所住所委托代理人营业执照号电话委托代理人电话依照中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程以下简称工程的有关事宜,达成如下协议第条工程概况工程地点。普通装修承包合同篇。工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统发票税金另计。第十条违约责任合同双方当事人中的任何方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。因方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另方,办理合同终止手续......”。

4、“.....发包人未按期支付每次工程进度款的验收签字日内,每延误天向对方支付违约金发包价元,十天后乙方可中止合约。由于承包人原因致使工期延误,每延误天向对方支付违约金发包价元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决提交武汉市装饰协会或仲裁依法向人民法院提起诉讼。第十条几项具体规定程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用大写元此费用不在工程价款内。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付此费用不在工程价款内。施工期间,发包人将外屋钥匙把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责交还锁把,由承包人当场负责安装交付使用。施工期间,承包人每天的工作时间为上午点分至点分下午点分至点分......”。

5、“.....合同履行完毕后终止。本合同签订后工程不得转包。本合同式份,双方各执份。合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,可按下列方式依序解决提交广州仲裁委员会仲裁依法向广州市番禺区人民法院起诉。第十条其他约定甲方指派的代表,其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证,不能作为本合同甲乙双方结算的凭据因特殊需要变更或增加工程项目的,须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工,并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工,施工过程中施工的用水用电等切费用乙方负责。本工程竣工验收合格后,若项目没有调整或增减,则按投标价结算若工程量减少则扣除相应减少金额后结算若变更或增加工程量......”。

6、“.....若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按年广东省安装工程综合定额下浮结算。本合同未涉及的事项由双方协商致后签订协议解决。本工程竣工验收合格后保修期为年,保修费用由乙方负责。本工程约定的工程质量保修金即合同履约保证金为工程总结算价款的。保修金在工程竣工验收合格壹年后十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后,承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任。第十条附则本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议。本合同式份,甲方执份,乙方执份。本合同履行完成后自动终止。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日普通装修承包合同范本篇发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方住所住所委托代理人营业执照号电话委托代理人电话依照中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商致的基础上......”。

7、“.....达成如下协议第条工程概况工程地点。工程内容及做法家庭居室装饰装修工程施工项目预算表。工程承包方式双方商定采取下列第种承包方式。承包人包工包料承包人包工部分包料承包人提供装饰装修材料表,发包人提供部分材料发包人提供装饰装修材料表承包人包工发包人包料发包人提供装饰装修材料明细表。工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日。合同价款本合同工程造价为大写元,小写元家庭居室装饰装修工程报价单。第条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名单位联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行设计并提供施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份详见家庭居室装饰装修工程设计图纸发包人委托承包人设计施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份详见家庭居室装饰装修工程设计图纸......”。

8、“.....由发包人支付此费用不在工程价款内。第条发包人义务开工前天,为承包人入场施工创造条件。包括搬清室内家具陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆遮盖,以不影响施工为原则提供施工期间的水源电源负责协调施工队与邻里之间的关系不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场竣工验收。第条承包人义务施工中严格执行安全施工操作规范防火规定施工规范及质量标准,按期保质完成工程严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上下水管道的畅通保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。指派为甲方代表,负责合同履行并对工程质量进度进行监督检查,联系协同办理验收变更登记及其他有关事项的手续......”。

9、“.....负责到有关部门办理相应审批手续。协调有关部门做好现场保卫消防垃圾处理等工作,并承担相应费用。第条乙方工作指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑设备管线古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位住户的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的切设施和工程成品进行保护。第条关于工期的约定甲方若要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意,并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。合同式贰份......”。