1、“.....就合同履行过程中发生的争议,首选通过协商方式解决。协商不成时,可以申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。十本协议式份。甲方乙方各份,见证人份。施工要求楼高室内电路全部走暗线。楼楼正面墙上采用米乘米的全铝合金窗框,侧面墙上采用米乘米的全铝合金窗框,后面墙上采用米乘米的全铝合金窗框。还可补充完善米,室内净高米。楼高米,室内净高米。楼砌墙全是墙。楼以上含楼,两边外墙为墙,内墙为墙承重墙和承受较大重力的墙均是墙,比如楼隔断墙下面的承重墙,饮水池下面的承重墙等。厕所顶上打现浇封顶平面高度在施工过程中甲乙双方互相可以协商确定,现浇厚度应为公分。砌砖的水泥沙浆强度应调为沙比水泥,砖与砖的沙浆饱满度要达到以上。圈梁和挑,浇注凝固后不应有蜂窝麻面等,更不能出现钢筋外漏现象。楼均架设预制板,最顶楼采用盖瓦灌水,楼顶适当地方加砌容积为立方米的饮水池。整栋房屋砌砖整体完成后,屋顶及墙内外,水泥沙浆抹光......”。

2、“.....楼楼地面均贴地板砖。门前及后院为全混泥土地坝,后院修围墙。在砌砖及浇注圈梁过程中,乙方施工时要保证质量,墙面要平整,房屋直角的地方不能纵角,最顶楼墙与下层墙偏差不能大于毫米。整个建房工程中的木工水电工由乙方甲方负责组织施工。十乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用包括修缮使用的材料全部由乙方自行承担。十工程工期为年月日公历农历年月日公历农历,按日历工期计算。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。第条甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是贴合国家及武汉市房屋产权交易的有关规定及政策法规,并保证所卖房屋产权真实属甲方所有,没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房,甲方自愿将该房屋出售给乙方,属甲方真实意思的表示......”。

3、“.....第条甲方为该房屋所有权负全责,甲方保证该房屋没有产权纠纷,抵押债务等,所有涉及房产共有产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥,如有上述未清事项,由甲方承担全部职责。第条甲方确保在与开发商签订手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下,如因各种原因甲方不能完成与开发商签订手房合同时直接更名为乙方,则甲乙双方后续的手房过户税费除按国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方承担。第条上述房产的交易成交价格每平方房屋建筑面积为人民币肆仟伍佰元整元,房屋成交总价约为人民币肆拾万元整,实际成交总价格按房产证所载建筑面积乘以元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为准,实际面积与测定面积存在差异时实际面积不足时,按照差异面积退款,超出平方米部分按照先期计价方式由乙方另行支付。本次成交价格元为既定不变价格......”。

4、“.....否则视为违约,应承担违约职责。第条付款时间与办法乙方于年月日将首付款定金人民币拾万元整交付甲方,付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第笔房款人民贰拾伍万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户更名到买房人名下后日内付给甲方,第笔尾款房款人民币伍万元整于甲方将本合同所述房屋办完所有手续并将房屋钥匙交给买房人日内付给甲方。甲乙双方同意以现金或银行转账付款方式分次付款,乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。如果乙方不能按照本合同的期限付款,应按照付款金额的延迟付款时光,按年利率计算利息付给甲方。自建房施工简单合同篇。施工要求楼高室内电路全部走暗线。楼楼正面墙上采用米乘米的全铝合金窗框,侧面墙上采用米乘米的全铝合金窗框,后面墙上采用米乘米的全铝合金窗框。还可补充完善米,室内净高米。楼高米,室内净高米。楼砌墙全是墙......”。

5、“.....两边外墙为墙,内墙为墙承重墙和承受较大重力的墙均是墙,比如楼隔断墙下面的承重墙,饮水池下面的承重墙等。厕所顶上打现浇封顶平面高度在施工过程中甲乙双方互相可以协商确定,现浇厚度应为公分。砌砖的水泥沙浆强度应调为沙比水泥,砖与砖的沙浆饱满度要达到以上。圈梁和挑,浇注凝固后不应有蜂窝麻面等,更不能出现钢筋外漏现象。楼均架设预制板,最顶楼采用盖瓦灌水,楼顶适当地方加砌容积为立方米的饮水池。整栋房屋砌砖整体完成后,屋顶及墙内外,水泥沙浆抹光,室外墙前面贴瓷砖,楼楼地面均贴地板砖。门前及后院为全混泥土地坝,后院修围墙。在砌砖及浇注圈梁过程中,乙方施工时要保证质量,墙面要平整,房屋直角的地方不能纵角,最顶楼墙与下层墙偏差不能大于毫米。整个建房工程中的木工水电工由乙方甲方负责组织施工。十乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题......”。

6、“.....并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用包括修缮使用的材料全部由乙方自行承担。十工程工期为年月日公历农历年月日公历农历,按日历工期计算。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。十乙方应按时施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延天,每平方米减少工钱元。十付款方式自开工日起到年月日主体完工。开工后,每修好层,按该层工程款的先行给付乙方。待房屋工程全部交工,经甲方组织验收合格后次性付清乙方其余工程款。十违约责任。如果方擅自违反本协议之规定,应向对方支付工程总价款的违约金,同时甲方保留要求乙方继续履行合同的权利。因方擅自违约给对方造成了损失的,还应负相应的损失赔偿责任......”。

7、“.....十本协议自甲乙双方在该协议文本上签字或盖章之日起生效。十如果甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变,可以就改变的部分本着平等自愿互利的原则再行商议,但甲乙任何方不能擅自做出实质性变更。就合同履行过程中发生的争议,首选通过协商方式解决。协商不成时,可以申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。十本协议式份。甲方乙方各份,见证人份。自建房施工简单合同篇范文自建房施工简单合同范本精选篇自建房施工简单合同范本篇甲方住址乙方住址承包方式甲方按实际施工面积以元平方米的价格计价承包给乙方。施工安全乙方负责施工期间的安全生产责任。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,从工程开工到工程竣工验收合格为止,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。在施工过程中......”。

8、“.....均由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。工程质量要求乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工,未经甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求,并保证施工质量,灰浆饱满,横平竖直,柱梁墙角误差不能超过公分。乙方完成基础以及每层的梁柱布筋后,由甲方组织有关人员进行质量监督和验收,达到标准后才能进行下步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等费用由乙方负责。梁柱的浇筑必须次性完成。工程竣工后,由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题,由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。自建房施工简单合同篇。第十条关于产权登记及过户的约定对本房屋以后需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。买卖房屋办理到乙方名下所有权证土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担......”。

9、“.....甲方应自领取之日起日内,将领到的产权证书交由乙方。在本合同签订和乙方实际接收该房屋相关手续之日起,甲方应按照本合同规定协助开发商向房地产产权登记机关办理权属登记手续,不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在国家规定的期限内取得房屋产权证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款全额退还给乙方,按国家规定的同期银行贷款基准利率乘以倍计算利息付给乙方,并按已付款的计算赔偿金,赔偿乙方损失。第十条本合同主体甲方是共人,委托代理人为即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。乙方是,代表人是。第十条本合同需办理公证,经国家公证机关公证处公证但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日年月日起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。第十条本合同需由甲方,乙方......”。