1、“.....要求担保行延长保函有效期，否则就应付款。如果保函适用国际商会见索即付保函统规则，那么担保行在收到不发的停工并不必然由承包商承担责任。根据合同条件中的规定，在新冠疫情还不构成不可抗力时，承包商也可以向业主索赔工期而在新冠疫情影响特别严重时，则可以根据不可抗力条款终止合同。只要承包商严格按照合同的约定行事，在定程度上是能够得到合同关系的保护并避免违约的，相应的国际工程承包保函也不会被索赔。然而在承包商试图获得合同条款保护的过程中，依然存在着无法顺延工期或终止合同的风险首先，承包商须要按照合同要求的程序行事，比如前述工期顺延的获取需要承包商按照合同的索赔程序在事件发生后天内向业主提出索赔，否则会失去切索赔权利再比如使用了其他的对承包商不太友好的合同范本，或者虽然采用了的合同条件但修改删除了对承包商有利的条款......”。

2、“.....违约风险也会更大。新冠疫情下的国际工程承包保函风险分析受益人提出不延期即付款请求的风险如前所述，按照国际工程承包合同，承包商通常可以因新冠疫情而对项目工期进行顺延，这种情况下，受益人业主很有可能要求承包商对相应的银行保函进行延期，甚至通过向担保行发出不延期即付款的要求，来迫使银行保函的有效期得到延长无论是国际工程承包合同还是国际工程承包保函，其新冠疫情下的国际工程承包保函风险防控贸易经济论文发生，担保行都不得不承担赔付责任，因此，旦出现受益人恶意索赔，担保行将承担本不该有的损失。新冠疫情下的国际工程承包保函风险防控贸易经济论文。新冠疫情下国际工程承包商违约风险分析不论新冠疫情是否构成不可抗力，由此引发的停工并不必然由承包商承担责任。根据合同条件中的规定，在新冠疫情还不构成不可抗力时，承包商也可以向业主索赔工期而在新冠疫情影响特别严重时......”。

3、“.....只要承包商严格按照合同的约定行事，在定程度上是能够得到合同关系的保护并避免违约的，相应的国际工程承包保函也不会被索赔。然而在承包商试要求对保函延期，否则就须向受益人支付所担保的款项，而无需提交其他索赔的规定，那么担保行就会失去通过审核交单进行拒付的权利，且无法得到中个日历日暂停付款的缓冲时间，不得不在较短时间内做出延期还是付款的决定。无论何种情况，承包商和担保行如果按照受益人的要求对保函进行了延期，就意味着担保行将继续承担保函项下的担保责任，并持续面临潜在的恶意索赔风险。受益人恶意索赔的风险正常情况下，国际工程承包保函的受益人只会在被担保人出现违约时才发起索赔，要求担保行履行赔付的义务。如果被担保人并未违约，但受益人依然进行索赔，则属于恶最终的仲裁进展，视仲裁结果再确定下步的处理方式。参考文献华心萌......”。

4、“.....交通银行国际结算中心保函课题组带路沿线国家工程类保函风险防控中国外汇，金春华，吕文学不可抗力下国际工程保函风险分析国际经济合作，宋宜军，崔敏捷合同体系中的不可抗力和承包商索赔国际工程与劳务，於君俊模式下保函的风险防范中国外汇，常云博新冠疫情下的国际工程承包保函风险防控对外经贸实务，。通常情况下受益人的延期请求并没有强制性，担保行仅最后是不延期即付款条款的设臵。若保函中要加入不延期即付款条款，定要明确受益人的非延期即付请求必须以同时提交相符索赔为前提，担保行应尽量避免承诺对保函无条件延期或赔付，从而使得保函的索赔条款与有效期条款名存实亡。及时了解基础交易状况对于基础交易已受到新冠疫情影响的国际工程承包保函，银行应通过客户掌握国际工程承包工程项目的状况......”。

5、“.....并建议申请人及时与业主协商延长工期，或者按照合同向业主提出相应的请求以获得工期的延长，从而避免出现项下的恶意索赔行为很大程度上取决于受益人的信用，银行还应尽量调查受益人是否有过恶意索赔的行为。注重开立时的保函条款设臵实务中由于业主方的要求，开往国外的国际工程承包保函大部分都需要当地银行转开，保函文本使用的大多是由业主或当地银行提供的范本，较国内银行经常使用的范本更加复杂，因此需注意以下条款设臵问题首先是索赔条款的设臵。担保行应明确规定索赔需提交的单据及内容，例如要求索赔单据中表明被担保人违约及在哪些方面违约，避免非单据化的索赔条件。虽然担保行只处理单据而无需核实单据背后的违约事实，但在遇到恶意索赔的情况时，受益人了排除，则需提醒申请人相应的风险。另外，保函条款还须规定清楚交单方式及赔付期限。其次是保函失效条款的设臵......”。

6、“.....并以其中最早发生者为失效日，此处需要注意个问题是失效事件应单据化，避免出现保函在投标函到期后再加天失效或类似的银行自身无法确认的失效事件是要在规定失效事件的同时设定个最晚的失效日，从而避免出现有效期敞口是要避免出现自动延期条款，即担保行承诺按照受益人的要求不断延期的条款。新冠疫情对基础交易合同履约的影响分析般而言，国际工程承包合同中都有关于处理特殊情况的方法和程序的条款合同条件下不可抗力条款适用的法理分析兼论新冠肺炎疫情下工程领域的应对项目管理评论，交通银行国际结算中心保函课题组带路沿线国家工程类保函风险防控中国外汇，金春华，吕文学不可抗力下国际工程保函风险分析国际经济合作，宋宜军，崔敏捷合同体系中的不可抗力和承包商索赔国际工程与劳务，於君俊模式下保函的风险防范中国外汇，常云博新冠疫情下的国际工程承包保函风险防控对外经贸实务，。最后......”。

7、“.....银行还应尽量调查受益人是否有过恶意索赔的行为。注重开立时益人的非延期即付请求必须以同时提交相符索赔为前提，担保行应尽量避免承诺对保函无条件延期或赔付，从而使得保函的索赔条款与有效期条款名存实亡。及时了解基础交易状况对于基础交易已受到新冠疫情影响的国际工程承包保函，银行应通过客户掌握国际工程承包工程项目的状况，了解项目进度及出现超过合同规定的工期或其他违约行为的可能性同时协助客户分析其具体影响和应对措施，并建议申请人及时与业主协商延长工期，或者按照合同向业主提出相应的请求以获得工期的延长，从而避免出现违约。若最终合同被终止，则应提示申请人进行保函后续处理，解除银行的担保责新冠疫情下的国际工程承包保函风险防控贸易经济论文违约声明可以作为申请人向法院主张欺诈止付的依据。若保函文本没有类似条款，或者对第条款或款进行了排除......”。

8、“.....另外，保函条款还须规定清楚交单方式及赔付期限。其次是保函失效条款的设臵。通常国际工程承包保函会规定多个失效事件，并以其中最早发生者为失效日，此处需要注意个问题是失效事件应单据化，避免出现保函在投标函到期后再加天失效或类似的银行自身无法确认的失效事件是要在规定失效事件的同时设定个最晚的失效日，从而避免出现有效期敞口是要避免出现自动延期条款，即担保行承诺按照受益人的要求不断延期的条和安全，其中还提到了要防止流行病的发生。这意味着承包商有义务采取措施例如控制现场工作人员人数来减缓种流行病在工程现场的传播，其结果很可能是工程进度的放缓。如果承包商履行了其健康义务，却无法按照正常进度如期完工，是否必然会导致其违约答案是否定的。红皮书的条竣工时间的延长中的款规定，对于由流行病或政府当局的原因导致的无法预见的人员或物品的短缺造成的工期延误，承包商有权要求业主延长工期......”。

9、“.....该条不仅适用于承包商履行健康义务造成的延误，还适用于传染病带来的承包商物料短缺导致的延误。最后，见索即付保函何种情况，承包商和担保行如果按照受益人的要求对保函进行了延期，就意味着担保行将继续承担保函项下的担保责任，并持续面临潜在的恶意索赔风险。受益人恶意索赔的风险正常情况下，国际工程承包保函的受益人只会在被担保人出现违约时才发起索赔，要求担保行履行赔付的义务。如果被担保人并未违约，但受益人依然进行索赔，则属于恶意索赔。在新冠疫情使国际工程承包项目发生延缓或中止时，承包商和业主可以选择按照合同中的相关条款延长工期，甚至终止合同，如此便不会出现违约的情形，而是按照合同的约定分担损失。但为了弥补新冠疫情造成的损失，部分业主作为国，由国际咨询工程师联合会简称编写的系列合同条件应用最为广泛。因此，对其中相关条款进行分析......”。