1、“.....第条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第种约定，追究出卖人违约责任合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同保修月保修期内，因不可抗力的因素，或其他非出卖人原因造成的损坏，出卖人无须承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。第十条质量争议的处理买受人对该商品房提出有重大质量问题，买卖双方产生争议时，以出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。第十条双方可以就下列事项约定该商品房所在楼宇的屋面使用权。该商品房所在楼宇的外墙面使用权。第条房产交付房产实物状况权利状况......”。

2、“.....位于幢单元房号，轴线范围出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施公共配套建筑按以下日期达到使用条件于年月日前通水于年月日前通电于年月日前通气如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理第十条风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面通用版商品房买卖合同书范文，不得转让给第者。任何转让，未经另方书面明确同意，均属无效。第十条争议的处理本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同权向出卖人追究已付款利息......”。

3、“.....按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第种约定，追究出卖人违约责任合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的向买受人支付违约金。解除合，发生特殊情况时，买卖任何方需变更本合同的，要求变更方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内书面通知发出天内签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第十条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何方在未经征得另方书面同意之前人选择的计价方式......”。

4、“.....当事人选择按套计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。第条房产交付房产实物状况权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付不符合有关规定和双方约定的，不得交付。出卖人须于前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式上述相面明确同意，均属无效。第十条争议的处理本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。第条买受人逾期付款的处理买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实证明包括第条产权转移登记及其他相关设施登记协议订立后，买卖双方应在日内......”。

5、“.....按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。如因方原因造成另方未能及时办理房屋所有权转移登记其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。第条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在日内的，买受人有第十条通知根据本合同需要方向另方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书信传真电报当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。各方通讯地址如下方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第十条合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，买卖任何方需变更本合同程序均已完成，本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人......”。

6、“.....买受人买受人有权签署并有能力履行本合同。买受人签署和履行本合同所需的切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时，任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为。买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署密买卖双方保证对在讨论签订执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料包括商业秘密公司计划运营活动财务信息技术信息经营信息及其他商业秘密予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另方不得向任何第方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。通用版商品房买卖合同书范文。通用版商品房买卖合同书范文合同编号出卖人买受人根据。出卖人应退还买受人已付款支付已付款利息......”。

7、“.....按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第种方式处理出卖人赔偿双倍的装饰设备差价。第十条出卖人关于基础设施公共配套证明包括第条产权转移登记及其他相关设施登记协议订立后，买卖双方应在日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。如因方原因造成另方未能及时办理房屋所有权转移登记其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。第条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在日内的，买受人有，不得转让给第者。任何转让，未经另方书面明确同意，均属无效。第十条争议的处理本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释......”。

8、“.....由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同记面积为准。通用版商品房买卖合同书范文。第十条通知根据本合同需要方向另方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书信传真电报当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。各方通讯地址如下方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第十条合同的变更本合同履行期间通用版商品房买卖合同书范文人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力......”。

9、“.....未经该资料和文件的原提供方同意，另方不得向任何第方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为，不得转让给第者。任何转让，未经另方书面明确同意，均属无效。第十条争议的处理本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同设的商品房地名核准名称暂定名为，建设工程规划许可证号为，建筑工程施工许可证号为，建设工程施工合同约定的开工日期为......”。