1、“.....甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求，主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。关于工程价款甲方已实际验收。因方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。双方签订的装饰工程报价单施工图和经双方协商达成致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同据具同等效力。十本合同式两份，甲乙双方各执份......”。

2、“.....租用乙方型挖机台，租期年，为了保证挖机安全施工，明确双方安全职责，甲乙双方在签订挖机租赁合同的同时，签订以下挖机施工安全协议。甲方租赁方职责和义务对进场挖机的手续和性能进行检查验收，防止带病挖机投入施工。审查挖机操作人员上岗证书，并复印留底。施工前向乙方操作人员进行工作内容介绍和施工技术交底，并解答操作人员提出的问题。签订安全施工协议，明确双方各自的安全责任和应采取的安全措施。乙方出租方职责和义务乙方应向甲方提供性能完好，手续齐全有效的挖机。乙方在施工作业前应介，不能保证砌筑质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。全部责任。，不经双方协商同意，任何方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。第十条附则其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议......”。

3、“.....本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程款结算完毕后失效。合同订立时间年月日合同订立地点湖南省长沙市开福区本合同式贰份，双方各执壹份。发包方简称甲方分承包方简称乙方甲方委托代理人乙方身份证号码甲方电话乙方电话施工合同篇发包方承包方依照中华人民共和国合同法及其它有关法律行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等自愿公平和用乙方型挖机台，租期年，为了保证挖机安全施工，明确双方安全职责，甲乙双方在签订挖机租赁合同的同时，签订以下挖机施工安全协议。甲方租赁方职责和义务对进场挖机的手续和性能进行检查验收，防止带病挖机投入施工。审查挖机操作人员上岗证书，并复印留底......”。

4、“.....并解答操作人员提出的问题。签订安全施工协议，明确双方各自的安全责任和应采取的安全措施。乙方出租方职责和义务乙方应向甲方提供性能完好，手续齐全有效的挖机。乙方在施工作业前应介绍所使用挖机的性能。乙方配备的挖机操作人员必须持有国家认证部门颁发的有效证书，能熟练操作。乙方操作人员必须遵守挖掘机安全操作规程和熟悉所操作挖机的构造和技术性能。严禁挖机司机酒后操作。乙方操作人员应按甲方指挥员的正确指挥信号进行操作，对违章指挥和指挥信号不明时，应立即拒绝执行并马上通知指挥人员。乙方操作人员对任何人员发出的危险警告信号，均必须听从。交底及施工合同模板合集六篇派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准......”。

5、“.....违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工天，甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的，每逾期天，按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期天，乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由乙方负责并承担责任。纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商第条工程质量砌体工程施工质量验收规范相关规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，其工料费损失由乙方承担，结算时视甲方损失大小按作为违约处罚金......”。

6、“.....分层砌筑分层验收，发现问题不得擅自作主张，甲方及业主监理提出的整改意见乙方应及时执行。，砌体水平面致，接缝均匀整齐，加气砼砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度，砌筑完成层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收，验收合格后，甲方通知乙方下步的楼层位臵，如质量不合格或工完场不清，甲方有权在乙方整改完成之前不通知下步工作量，相应的停工费用由乙方自负。施工合同模板合集六篇。隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定的时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日款全部结清，甲乙双方方能签订工程保修单详见附件，保修期从竣工验收签章之日起算。双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具......”。

7、“.....第次付款时扣除合同签订后开工彰到天元施工过程中工期进度过半元竣工验收当天元增加工程项目签订项目变更表元注装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。其它事项甲方工作甲方应在开工前天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底......”。

8、“.....乙方承担挖机出现故障和操作人员操作失误造成的切责任。挖掘时乙方操作人员应注意地下设施，以防损坏。本安全协议式份，甲乙双方各执份，经双方签字盖章后生效如发生异议双方约定交由甲方注册地人民法院进行诉讼。甲方盖章乙方盖章甲方代表乙方代表日期日期施工合同篇依据中华人民共和国合同法建设部建筑安装工程总分包实施办法及建筑施工安全检查标准等安全规范的有关规定，经双方协商致，签订本协议，并严肃履行。发包方简称甲方远大集团遨宇纺织总公司简称乙方第条工程项目简介工程名称万纱锭新厂房围墙工程地点衡水市北开发区新区路与滏阳路交叉口工期要求跟随甲方项目部安排的进度计划执行总建筑面积第条分包范围及方式实心粘土砖的砌筑工作说明包括甲方进度计划安排范围的本工程相应审批手续，并承担有关费用......”。

9、“.....指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工天，甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的，每逾期天，按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期天，乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由乙方负责并承担责任......”。