1、“.....每天工地现场必须保持人人以上的施工人员。未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十施工机具乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。因工具所产生的易耗品如钻头锯片等由甲乙双方各自承担半，甲方代购，在工程完工后结算。十工地现场管理现场禁止使用明火。现场禁止吸烟。实用的施工合同范文汇总篇。承包范围室内所方自理吊装费脚手架搭设人工费用施工用工具安全措施费用均由乙方承担。乙方应根据工程的进度情况及时增加人员确保工期。乙方应对甲方发到工地的所有材料物品进行保护。卸车时轻吊轻放，不能把梁柱等成品件有砸弯现象屋面板墙面板进入工地现场更要注意保护，不要让板表有划痕现象，不允许有折板现象。乙方在施工中应注意施工安全，做好安全防护措施，不得有任何安全隐患，做到安全文明施工。十其他事项为工地现场代表，乙方指定为收款人。......”。

2、“.....本合同生效后。因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。甲方乙方地址地址年月日年月日施工合同篇发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同示范文本及其他有关法律法规和规章，并结合安徽省市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等自愿公平方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修累计以上，再次验收合格后工程质量期重新计算即返修合格后再保修壹年。质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后小时之内到现场进行免费维修，否则甲方有权扣收质保金，并自行维修处理，相关的费用由乙方承担。付款方式本工程付款方式按照按拉毛漆施工完毕栋付栋工程款的真石漆施工完毕付真石漆工程价款的工程验收后再付总工程款的余款在质保期后次性付清。乙方必须保证不拖欠工人工资......”。

3、“.....将对处以万元的罚款，如果造成严重后果，我公司将保留通过法律途径起诉乙方此时造成我公司名誉与经济损失的权利。本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，乙方向甲方支付转包违约金人民币叁拾万整，并赔偿由此给甲方造成的损失。本合同式两份，甲乙双方各执份，签字后生效。甲方日期乙方日期施工合同篇甲方乙外墙总体效果以设计施工图纸和建设单位确认的样板及文件资料为准。乙方必须严格按照施工图纸。施工规范质量验评标准进行施工，如果由于质量问题，建设单位或建监理单位发出的罚单由乙方全部承担。进入现场的原料必须是合格产品且必须与甲方指定的样板致。乙方采购使用的材料其质量应符合国家相关材料质量标准且有合格证及检验报告，报监理单位批审合格后方可使用。涂层和砂浆层的结合无空鼓起泡现象表面无裂缝。不透底浮点均匀表面必须平整整洁颜色均匀，无明显接搓，无灰尘油渍阴阳角平直方正......”。

4、“.....安全管理进入施工现场所有人员，必须严格遵守建设单位及甲方对该项目施工的切规章制度及国家有关安全法规，牢固树立安全生产人人有责的意识，提高自我防护能力。乙方在施工前及施工中要不间断对施工人员进行安全教育，指导工人应注意的安全事项，如发生安全事故，切由实用的施工合同范文汇总篇证件并支付相关费用。乙方应具备在上海市暂住的切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持人人以上的施工人员。未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十施工机具乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。因工具所产生的易耗品如钻头锯片等由甲乙双方各自承担半，甲方代购......”。

5、“.....十工地现场管理现场禁止使用明火。现场禁止吸烟。实用的施工合同范文汇总篇。实用的施工合同范文汇总篇实用的施工合同范文汇总篇随着人们法律观念的日益增强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢下面是小编收集整理的施工合同篇，仅供参考，希望现场更要注意保护，不要让板表有划痕现象，不允许有折板现象。乙方在施工中应注意施工安全，做好安全防护措施，不得有任何安全隐患，做到安全文明施工。十其他事项为工地现场代表，乙方指定为收款人。，经双方签字盖章后生效，本合同生效后。因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。甲方乙方地址地址年月日年月日施工合同篇发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同示范文本及其他有关法律法规和规章......”。

6、“.....遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商致，订立本协议。工程概况工程名称以下简称本工程工程地点施工现场条件以现场实际情况为准施工部位本合同约定乙方施工部位为中所有的水电安装工程包含的全部内容。工程承包方式承文明施工费甲方直接分包工程配合费超高费措施费保管费等费用，且在现场均不再计取次运输费用在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。工程量的计量结算工程量以建筑面积为准本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表版执行，下同......”。

7、“.....工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。垃圾清运垃圾袋装化。垃圾应日日清。垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。劳动力管理开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。甲方应及时替乙方办理小区出入项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。合同价款工程量的计量及结算方式本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工停工费补偿和临时停水停电引起的误工窝工雨季夜间施工补偿费施工机具进退场费甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价现场安全文明施工费甲方直接分包工程配合费超高费措施费保管费等费用，且在现场均不再计取次运输费用在本合同签署期间......”。

8、“.....乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调防工程预埋套管线管接口线管底盒乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。合同工期乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日开工日期为年月日，竣工日期为年月日。乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源具体详见合同附件。若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成......”。

9、“.....甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失含间接损失及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款第条第款执行。质量标准适应于本合同的工程质量整，工程总造价以实际结算为准。工程量的计量结算工程量以建筑面积为准本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表版执行，下同。零星工程工程量以工日为单位进行计算。工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。甲方责任甲方负责协调好地方关系，保证施工顺利进行。甲方确保材料供应及时，不影响乙方安装。甲方应按合同约定，及时支付给乙方安装费如不按时支付工程款乙方有权停工，责任由甲方承担。十乙方责任乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。乙方应严格按照甲方及施工图纸要求精心施工确保工期......”。