1、“.....施工过程中如果发生火灾水淹施工人员的人身安全事故均由乙方承担责任,包括事故处理赔偿甲方或业主的损失承担逾期竣工的违约责任等。开工前,乙方须依据有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续交纳相关费用。办理排渣排水环境卫生污染粉尘噪音污染等手续及交纳费用或罚款均由乙方负责。甲方负责提供施工用水电源接驳位臵,但到具体用水用电作业区的次接线及独立计量表由乙方自费接驳安装,所需费用由乙方承担,施工用水电费由乙方承担。乙方施工期间应服从甲方管理,做好与其他施工单位配的人身安全事故均由乙方承担责任,包括事故处理赔偿甲方或业主的损失承担逾期竣工的违约责任等。开工前,乙方须依据有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续交纳相关费用。办理排渣排水环境卫生污染粉尘噪音污染等手续及交纳费用或罚款均由乙方负责。甲方负责提供施工用水电源接驳位臵......”。

2、“.....所需费用由乙方承担,施工用水电费由乙方承担。乙方施工期间应服从甲方管理,做好与其他施工单位配合工作,并做到安全文明施工,出现任何安全责任事故,责任自负。乙方施工过程中,应满足国家及上海市有关施工噪音烟尘等规定,不得妨碍业主的的正常生活。乙方必须保持施工现场的清洁妥善存放和处臵乙方设备,并每天清除次残留物垃圾等。乙方在撤场前,应当清理好工盖章法定代表人签字年月日签订地点乙方签字年月日签订地点用工合同篇甲方乙方第条甲方法人代表甲方代表经营地址第条乙方砖厂组员砖厂生产厂长下料工搅拌工砖机操作工叉车司机搬砖工养护工运输司机打包工第条劳动报酬工资发放的形式采取按发放办法,发放工资日期为每月的日。砖厂生产工人的劳动报酬工资数额砖厂生产厂长下料工搅拌工砖机操作工叉车司机搬砖工养护工运输司机打包工工资统计时间和方法工人工资在每月的月底日如有日截止日进行本月工资的统计计算......”。

3、“.....生产结束的月份的工资应在生产结束当日进行统计。工资发放时间和方法工人工资发放,发放时间于统计后的下月日。工人已得工资以在会计处领取工资时的签字为准。第条劳动争议处理和其它双方因履行本合同发生争议,当事人可以进行半个月通知对方。并办理有关手续。违约责任甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方元,否则甲方不予办理离单位手续。双方认为需要约定的其它事项甲方为乙方提供住房,房租水电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的,甲方应给乙方住房补贴每月为元如乙方自行解决住房的,甲方应给乙方住房补贴,每月为元。甲方自办食堂的,按饭菜成本收费,不办食堂,在外搭膳的,所需管理费由甲方支付......”。

4、“.....甲方按国家规定,每月应给乙方各类补贴共元。计件工资制的,月工资结算办法。其他需约定用工合同集合七篇篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。用工合同篇编号甲方单位名称所有制性质地址法人代表乙方工人姓名性别年龄民族文化程度籍贯省市现住址属于农业人口非农业人口居民身份证号码务工许可证号码甲方因生产工作需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及人民政府有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款合同期限自年月日起至年月日止。合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理鉴证手续。生产工作任务甲方根据生产工作需要,安排乙方在岗位,承担临时生产工作任务。乙方若同意,须服从。在合同期内甲方因调整生产工作任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解因开除......”。

5、“.....自动离职发生的争议可直接申请仲裁或向法院起诉。调解无效,甲乙双方协商致选择。按企业劳动争议处理有关规定,向劳动仲裁委员会申请仲裁。向当地人民法院起诉。十本合同自双方签订之日起,任何方不得擅自修改或变更。本合同未尽事宜,须经双方协商,作出补充规定,经鉴证与本合同具有同等效力。条款与法律法规政策有抵触的,按国家现行的法律法规政策执行。劳动报酬按单位的相关管理规章制度,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每月元,标准工时为天。乙方不享受奖金及其它福利。劳动保护保险福利待遇甲方不为招用的临时工缴纳社会统筹保险。乙方在劳动期间应严格遵守劳动制度,注意劳动安全,因工作疏忽等自身原因造成的伤害,由乙方自理,甲方不承担任何责任。根据工作岗位生的切费用及因此给甲方造成的损失均由乙方承担。预付款本工程不设预付款。计量支付及结算本工程全部施工完毕,经监理工程师及甲方相关人员验收合格且交付甲方后......”。

6、“.....双方进行结算,工程结算值经监理工程师及甲方审核无误最终以甲方审核结果为准后十日内,甲方付至工程结算值的。甲方预留本工程质量保修金为结算值的。甲方向乙方支付工程款时,由甲方代扣应由乙方承担的税金。甲方向乙方支付工程款的同时,乙方应向甲方提供正规等额合法,否则甲方有权拒绝支付,且并不因此向乙方承担任何责任。用工合同集合七篇。用工合同集合篇热门用工合同范文集合篇随着法律观念的日渐普及,合同对我们的帮助越来越大,它可以保护民事法律关系。那么正式规范的合同是什么样的呢以下是小编收集整理的用工合协商和调解,协商和调解不成可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲方公章法人代表或甲方代表签字乙方代表签字证明人签字签订日期用工合同篇聘请先生女士小姐为校区负责教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务......”。

7、“.....受聘方的工作任务另附件。受聘方的薪金另附件。聘方的义务法规和聘方有关工作制度以及管理规定。检查和评估甲方或乙方要求解除劳动合同,除第条第款所列情况外,必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。违约责任甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情甲方如同意验收,并不免除乙方提交相关报告文件资料的义务。工程经甲方及有关部门竣工验收合格符合本合同要求之当日,乙方清理好场地移交甲方。下列情况均不视为甲方提前使用,乙方仍应当对工程质量承担责任,除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题甲方在竣工验收合格前临时使用已完工程的经甲方许可的其他施工单位为施工所必须使用已完工程的无论何方原因造成的延期,在本合同确定的竣工日之后......”。

8、“.....减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方使用的。十违约责任甲方逾期付款的,每逾期日,按逾期金额同期银行贷款基准利率承担违约金。十本合同自劳动部门鉴证之日起生效,式份,甲乙双方各持份,涂改或未经合法授权代签无效。要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方元,否则甲方不予办理离单位手续。双方认为需要约定的其它事项甲方为乙方提供住房,房租水电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的,甲方应给乙方住房补贴每月为元如乙方自行解决住房的,甲方应给乙方住房补贴,每月为元。甲方自办食堂的,按饭菜成本收费,不办食堂,在外搭膳的,所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月元。甲方按国家规定,每月应给乙方各类补贴共元。计件工资制的,月工资结算办法。其他需约定事项。任何方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,对方有权根据责任和造成的后果......”。

9、“.....赔偿金元。劳动争议处理合同履行中如发生争议,双方应本着互谅互让的原则协商解决,或经企业劳动争议调解委员会申请调解现场管理乙方应当保证其具备所承包工程的相应资质。施工现场的安全保护防火防盗消防等工作均由乙方负责。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。乙方应当配臵足够的消防器材和采取有效的防范措施,避免工地发生火灾。施工过程中如果发生火灾水淹施工人员的人身安全事故均由乙方承担责任,包括事故处理赔偿甲方或业主的损失承担逾期竣工的违约责任等。开工前,乙方须依据有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续交纳相关费用。办理排渣排水环境卫生污染粉尘噪音污染等手续及交纳费用或罚款均由乙方负责。甲方负责提供施工用水电源接驳位臵,但到具体用水用电作业区的次接线及独立计量表由乙方自费接驳安装,所需费用由乙方承担,施工用水电费由乙方承担。乙方施工期间应服从甲方管理,做好与其他施工单位配用的......”。