1、“.....牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。概况甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。装饰施工地点区县路弄村号楼室。住房结构房型房厅套,施工面积平方米。装饰施工内容详见附件装饰施工内容表。承包方式包工包料清包工部分承包。工程工程合同锦集篇。总价款元,大写人民币其中材料费,人工费管理费,设计费垃圾清运费,税金。其他费用经双方认可......”。

2、“.....变更部分。将不选定的解决方式划出合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的的违约金甲方可在设计费中扣除。因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计造成工程质量事故的施工图纸或做法说明现场交底。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线......”。

3、“.....甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付工程工程合同锦集篇律效力。设计图纸及招投标文件的技术要求。设备安装工程单元质量评定表记录表。甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产生活场地。甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。乙方严格按设计施工图纸规程规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失切由乙方负责。乙方签订合同后,在天内编制切实可行的施工组织设计含施工进度计划,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。乙方在施工期间,做好安全生产文明施工,尊重业主设计监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。乙方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力......”。

4、“.....按我国的法律,法规和规章的规定处理。本合同正本式份,甲乙双方各执份。建设单位甲方盖章设计单位乙方盖章代表人签字代表人签字年月日年月日签订地点签订地点工程工程合同篇发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国价格法市保护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具损失,所发生的切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。十违约仲裁甲乙各方不得无正当理由除不可抗拒因素外拒不履行合同。如方违约,对方有权按经济合同法和建设安装工程承包合同条例追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价进行处罚......”。

5、“.....双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。十其他下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。乙方提供的材料详见附件主材料报价单。乙方对甲方采购的装饰材料设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。乙方供应的材料设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料设备系伪劣商品,应按材料设备价款的双倍补偿给甲方。关于工程质量及验收的约定本工程执行住宅建筑装饰工程方的原因造成对第者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。十违约仲裁甲乙各方不得无正当理由除不可抗拒因素外拒不履行合同......”。

6、“.....对方有权按经济合同法和建设安装工程承包合同条例追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价进行处罚。甲乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。十其他下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。设计图纸及招投标文件的技术要求。设备安装工程单元质量评术规程住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准质量评定验收标准。本工程由方设计施工方案。甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的的违约金甲方可在设计费中扣除。因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金......”。

7、“.....本合同如有未尽事宜,需经双方由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。乙方由于自身原因无法保证质量时,甲方随时有权收回本工程,乙方应无条件服从,并承担甲方切损失责任。安全管理乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工规程规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失切由乙方负责。乙方签订合同后,在天内编制切实可行的施工组织设计含施工进度计划,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。乙方在施工期间......”。

8、“.....尊重业主设计监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。乙方负责做好为完成本工程所做的切辅助性工程,并承担相关费用。负责协助甲方对设备进行开箱检查记录与检测,确保所有设备检测合格后方能安装,做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。安装时记录好单元工程质量评定服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下道工序施工。定量荧光利用烃类的荧光特性,检测岩屑岩心的荧光强度和图谱,从而确定油气的性质并区分钻井液添加剂的荧光污染。井号井别设计井深录井工作内容本条对合同的工程项目做出详细的描述,包括录井的基本情况和录井内容。尤其是录井内容,要用简洁的语言尽量做出明确的说明。对录井工作量进行总承包。本工程自年月日开工至年月日完工。在录井过程中,如体情况......”。

9、“.....共同遵守。概况甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。装饰施工地点区县路弄村号楼室。住房结构房型房厅套,施工面积平方米。装饰施工内容详见附件装饰施工内容表。承包方式包工包料清包工部分承包。工程工程合同锦集篇。做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。乙方工作参加甲方组织术规程住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准质量评定验收标准。本工程由方设计施工方案。甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的的违约金甲方可在设计费中扣除......”。