1、“.....对赶工必须增加之设备应提出计划经甲方核定后得按实际需要追加,但已有夜间施工单价及施工项目应连续施工者如连续壁反循环椿潜盾或推进工法等等或施工惯例应延续施工者如试椿浇臵混凝土地下工程需抢建抢修等等不得另予加价。如乙方落后为配合进度,甲方认为必须增加工人或加开夜班时,乙方应即照办,不得推诿拒绝,并不得要求加价。但因甲方需要乙方超预定进度施工时,而乙方必须在夜间施工者,除得计算方式计算差额加价办理外,对赶工必须增加之设备应提出计划经甲方核定后得按实际需要追加,但已有夜间施工单价及施工项目应连续施工者如连续壁反循环椿潜盾或推进工法等等或施工惯例应延续施工者如试椿浇臵混凝土地下工程需抢建抢修等等不得另予加价。如乙方未在双方协议时限内完成不予给付。第十条配合事之时,甲方得随时终止或解除本合约,甲方因此所受之切损失,乙方及其保证人应负连带赔偿之全责......”。

2、“.....或将登记证转借他人承包本工程,经甲方查明属实者。乙方逾规定期限尚未开工,或开工后进行迟缓,进度较规定预定进度落后百分之十以上者。乙方违背合约或发生变故,甲方认其不能履行合约责任时。乙方如因前项款情事之终止或解除合约时,应即停工,负责遣散工人,并将到场材料机具设备等,交由甲方全权使用。合约订定后,如因不可归责于乙方之事由而完成,经正式验收合格后,除有特殊事由外,应于日内发给结算验收证明书,并依规定程序付清尾款。估验计价均应按期办理,不得申请弃权或延期办理。建筑物构造体暗渠桥涵隧道,或为此等工作之重修缮者,保固期间为年。前项保固保证金如保固期间为年者,期满后全部退还。如保固期间为年以上或合约部分工程保固期间为年以上者,第年退还分之,第年退还其余之分之。第十条保证责任保证人对于乙方因履行本合约各项规定暨因终止合约或解除合约,而发生之切义务,均连带负其全责......”。

3、“.....第十条材料机具所有材料机具,除本合约有规定者外,概由乙方自备,并须经甲方检验视合格方可使用,其不合格者,须立即迁出场外。本工程内应由甲方供给之机具材料,因故未能实时供给,得酌予展延工程期限,但次超过十日者,如甲方未能即时供给机具材料致工程全部或部分停工时,比照投标须知之规定办理。地质钻探及土壤试验工程合同范本。在工程未经验收前,如甲方因需要使用时,乙方不得拒绝。但必须由甲乙双方会同维护单位协商认定双方之权利与义务后,由甲方行接管证人如中途失其保证能力或自行申请退保时,乙应立即觅保更换。原保证人应俟换保手续核定后,始能解除其保证责任。保证人应俟本合约失效时始得解除切责任。第十条终止或解除合约甲方认为工程有终止之必要时,得随时终止本合约之全部或部分工程,经甲方通知,乙方应立即停工,并由乙方负责遣散工人,其已完成程及已进场材料,均由甲方核实给价......”。

4、“.....其损失及所需工期概由乙方负责。第条工地管理乙方须遴派技师或派具有年以上工程经验之代表常驻工地,督导施工,并负责工人之管理,严格约束工人遵守纪律,如有任何纠纷或违法行为,概由乙方负完全责任。如工人遇有伤亡或其它意外情事,应由乙方自行处理,与甲方无涉。乙方所派之负责人,非经甲方工程司同意不得擅离工地。甲方如认为乙方所派负责人不称职时,得通知乙方更换之。第十条工作场地设备乙方对于工人之食宿医药卫生,以及材料工具之储存房屋,均应有完设备等,交由甲方全权使用。合约订定后,如因不可归责于乙方之事由而未能开工,或延期开工,或开工后无法继续施工而停工,其时间逾个月仍无法施工者,乙方得于个月内要求终止合约,并得就下列项目提出求偿金额......”。

5、“.....工程订约后未能开工合约书装订成本费含印花税依合约规定项目并已实际执行之准备工作费。如测量放样钻探细部设计等不得超过合约单项之金额。工棚及租金费得依合约方于施工时,不得妨碍交通,如因施工必要暂停交通时,须有适当临时交通路线及公共安全设备,并须事先征得甲方之书面许可方可动工。借用人行道在个月内未开工,或停工达个月者,应将借用之人行道回复原状。第十条环境清洁与维护凡在施工范围内挖出废土及完工后剩余之砖块砂石及其它废料,应依废弃物清理法及本市建筑管理规则等规定尽速清除,如延误不予清除而受罚,概由乙方负责。工地周围排水沟因本工程施工所发生损坏或淤积废土砂石,均应随时修复及清理,如延误不予修复及项范围之金额比例折算。地质钻探及土壤试验工程合同范本。建筑物构造体暗渠桥涵隧道,或为此等工作之重修缮者,保固期间为年。前项保固保证金如保固期间为年者,期满后全部退还......”。

6、“.....第年退还分之,第年退还其余之分之。第十条保证责任保证人对于乙方因履行本合约各项规定暨因终止合约或解除合约,而发生之切义务,均连带负其全责,并愿拋弃民法第百十条规定之先诉抗辩权。如涉讼或仲裁以法院为管辖法院,市为仲裁地点。保第十条加班赶工本工程进行期间,如因工程进度落后为配合进度,甲方认为必须增加工人或加开夜班时,乙方应即照办,不得推诿拒绝,并不得要求加价。但因甲方需要乙方超预定进度施工时,而乙方必须在夜间施工者,除得计算方式计算差额加价办理外,对赶工必须增加之设备应提出计划经甲方核定后得按实际需要追加,但已有夜间施工单价及施工项目应连续施工者如连续壁反循环椿潜盾或推进工法等等或施工惯例应延续施工者如试椿浇臵混凝土地下工程需抢建抢修等等不得另予加价。如乙方持工程之工程司,有监督工程及指示乙方之权。甲方工程司如发现乙方工人技能低劣,或不听指挥,得随时通知乙方更换之......”。

7、“.....材料窳劣,不合规定者,得通知乙方拆除重做,其损失及所需工期概由乙方负责。第条工地管理乙方须遴派技师或派具有年以上工程经验之代表常驻工地,督导施工,并负责工人之管理,严格约束工人遵守纪律,如有任何纠纷或违法行为,概由乙方负完全责任。如工人遇有伤亡或其它意外情事,应由乙方自行处理,与甲方无涉。乙方所派之负责人,非经甲由承包商负责。因甲方因素导致工程延期,得依原付保费比例加价办理。第十条工程查验工程于施工中或验收时,甲方查验人员认为有必要开挖或拆除部分工程以作检验时,乙方不得推诿,并应于事后负责免费修复。如发现乙方使用之材料与规定不符时,可拆抽换者不影响其他构迼物,乙方应即抽换,不得要求以扣款处理,或延长工期,其所需时间并列入工期检讨。如不妨碍安全美观及使用需求,经由甲方检讨可不必拆换或拆换确有困难,必须以扣款方式处理时,除合约另有规定如混凝土及沥青下第条工程地点请参阅工程图说......”。

8、“.....第条合约总价全部工程总价元整,详细表附后,工程结算总价按照实做数量结算计算之。合约附件另有规定者除外。第条付款方式本工程无预付款,亦不按物价指数增减率调整,俟全部完工提出试验报告,经本处第科审查合格后次付清。如需分批完成,得将已完成部分先付价款百分之十。乙方应依照上项付款办法,按实以书面申请估验计价,而后由甲方核实给付之。乙方于支领工程款时所用之印鉴,应与本合约所附印鉴相符。全部工项范围之金额比例折算。地质钻探及土壤试验工程合同范本。建筑物构造体暗渠桥涵隧道,或为此等工作之重修缮者,保固期间为年。前项保固保证金如保固期间为年者,期满后全部退还。如保固期间为年以上或合约部分工程保固期间为年以上者,第年退还分之,第年退还其余之分之。第十条保证责任保证人对于乙方因履行本合约各项规定暨因终止合约或解除合约,而发生之切义务,均连带负其全责,并愿拋弃民法第百十条规定之先诉抗辩权......”。

9、“.....市为仲裁地点。保之设备。第十条材料机具所有材料机具,除本合约有规定者外,概由乙方自备,并须经甲方检验视合格方可使用,其不合格者,须立即迁出场外。本工程内应由甲方供给之机具材料,因故未能实时供给,得酌予展延工程期限,但次超过十日者,如甲方未能即时供给机具材料致工程全部或部分停工时,比照投标须知之规定办理。地质钻探及土壤试验工程合同范本。在工程未经验收前,如甲方因需要使用时,乙方不得拒绝。但必须由甲乙双方会同维护单位协商认定双方之权利与义务后,由甲方行接管价指数增减率调整工程费计算方式计给之。但已进场材料以实际施工进度需要并经检验合格为限,若因保管不当影响品质之部分不予计给。第条工程图说所有本工程之图样施工说明书及本合约有关附件等,其优先级依序为开标记录补充规定特定条款技术规范合约图说工程详细表,及般规定或般规范。第条工程监督甲方所派主持工程之工程司......”。