1、“.....乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具锥子切割片等,要保证安全性良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。第条关于工程质量及验收的约定住宅装饰装修工程施工规范及建筑装饰装修工程质量验收规范并参照福建省家庭装饰装修地点施工范围卧室客厅餐厅厨房卫生间阳台,套内面积平方米。装饰施工内容甲方住房的水电弱电改造工程,墙体改造,窗套门套的制作,地砖瓷砖铺贴,地面龙骨毛地板铺设吊顶安装,顶面墙面涂料,厨具洁具灯具房门等设施的安装,储藏室搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程打孔工程费用,由甲方自行承担。装修合同六篇。承包方式为乙方包工包部分材料。总价款元,大写人民币其中材料费人民币元整。人工费人民币元整。管理费无。设计费无。垃圾清运费无。税金无。材料搬运费无......”。

2、“.....以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确约金发包价元,十天后乙方可中止合约。由于承包人原因致使工期延误,每延误天向对方支付违约金发包价元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决提交市装饰协会或仲裁依法向人民法院提起诉讼。第十条几项具体规定程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用大写元此费用不在工程价款内。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付此费用不在工程价款内。施工期间,发包人将外屋钥匙把,交给承包人保管然灾害,战争,或物理损坏其他人为因素造成的损坏。验收标准验收时每个网点出具份网点标准化建设验收单,由乙方甲方签字后作为工程结算的依据。其他约定该合同工程网点为山大路店,甲乙双方约定以山大路店为个结算单位......”。

3、“.....甲方向乙方预付山大路店面总价款的,计元后乙方开始施工。施工完成后个工作日内经双方确认甲方须向乙方支付店面实际总价款的,计元余款乙方收交付后甲方须验工后当日内支付实际工程总量价款的,计元,验收时间最长不得超过天,逾期按工程合格计算。支付方式现金支付银行卡转账支付装修合同篇委托方甲方承接方乙方工程项目装修合同六篇计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。装修合同六篇。装修合同篇精华装修合同篇在人民愈发重视法律的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式,你掌握了吗下面是小编精心整理的装修合同篇,希望对大家有所帮助......”。

4、“.....结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方制作,地砖瓷砖铺贴,地面龙骨毛地板铺设吊顶安装,顶面墙面涂料,厨具洁具灯具房门等设施的安装,储藏室搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程打孔工程费用,由甲方自行承担。乙方承接甲方连锁店所有店面的门牌安装。制作标准要求单价总费用制作标准和要求制作价格装修价格小刀面装修报价表店面门牌价格小刀面门牌制作报价表尺寸为标准化建设网点明细详见附件以经过甲方确认并加盖公章明细为主。如在安装过程中甲方需增加店面应提前通知乙方,并根据实际情况对工期进行后延。交付时间地点方式及质保期限乙方应在年月日前完成全部制作安装。其中因天气工程验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住......”。

5、“.....效力。,甲乙双方各执壹份。甲方业主签章乙方签章地址地址年月日年月日装修合同篇甲方发包方乙方承包方第条本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。年月日至年月日元人民币。第条材料供应的约定乙方必须至少提前天向甲方提出下工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决提交市装饰协会或仲裁依法向人民法院提起诉讼。第十条几项具体规定程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用大写元此费用不在工程价款内。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付此费用不在工程价款内。施工期间,发包人将外屋钥匙把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责交还锁把......”。

6、“.....施工期间,承包人每天的工作时间为上午点分至点分若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。承包方式为乙方包工包部分材料。总价款元,大写人民币其中材料费人民币元整。人工费人民币元整。管理费无。设计费无。垃圾清运费无。税金无。材料搬运费无。其他费用无。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款为闭口价款,包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件甲方自购材料清单外其他所有辅料费用。如因甲方变更施工内容变更材料而产生的额外材料费用按实另计。工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天。第条关于双方职责的约定甲方责任甲方应在开工前天,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需午点分至点分。第十条其他约定事项第十条附则本合同经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后终止。本合同签订后工程不得转包。本合同式份,双方各执份。合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力......”。

7、“.....装饰施工地点施工范围卧室客厅餐厅厨房卫生间阳台,套内面积平方米。装饰施工内容甲方住房的水电弱电改造工程,墙体改造,窗套门套的甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具锥子切割片等,要保证安全性良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用......”。

8、“.....乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。第条工程工期,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟日,以工程价款中人工费的作为误工费支付给乙方元。设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。第条工程验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自师的姓名单位联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行设计并提供施工图纸,图纸式份......”。

9、“.....图纸式份,发包人承包人各份详见家庭居室装饰装修工程设计图纸,设计费大写元,由发包人支付此费用不在工程价款内。第条发包人义务开工前天,为承包人入场施工创造条件。包括搬清室内家具陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆遮盖,以不影响施工为原则提供施工期间的水源电源负责协调施工队与邻里之间的关系不拆室内承重结构,如需拆改原不可抗力造成的施工困难应根据实际情况实时后延。交付安装地点为甲方提供各县区明细制作地点,具体送达地址及分配数量以甲方提供明细为准。本合同价款含模具使用费及发往甲方指定地点的物流费用。如产品在运输途中发生损坏或经甲方检验不合格,乙方负责免费调换。调换工作须在交货之日起个工作日内完成。产品质量保证期为自产品交付甲方之日起年在保修期内,乙方对因材料质量和制造工艺有关的产品缺陷免费维修。乙方在保修期内更换的所有部件应符合质量标准......”。