帮帮文库

返回

浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿) 浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 23:06:39

《浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿)》修改意见稿

1、“.....财政投资评审是财政职能的重要组成部分,是财政部门对财政性资金投资项目的工程概算预算和竣工决算书的个月内,必须完成结算并在天内支付工程款,代建单位逾期不付款,已构成违约,应向施工单位支付延迟付款利息。根据施工承包合同专用条款第条工程竣工验收合格经质检部门认可后,承包人应在个月内完成工程结算书以及其他结算资料的编制交监理工程师审核,发包人在收到监理工程师送交结算书后个月内,经政府规定的工程造价目是财政性资金投资建设项目,实行财政集中支付。根据中华人民共和国预算法财政部财政投资评审管理暂行规定财建„‟号和关于加强和改进政府性基金年度财务决算和中央大中型基建项目竣工财务决算审批的通知财建„‟号,财政投资评审是财政职能的重要组成部分,是财政部门对财政性资金投资项目的工程概算预算和竣工决结算进行评内完成结算,最终工程价款以经市财政投资评审中心审核的竣工结算书为准......”

2、“.....项目情况该智能化工程施工合同签订后,因施工场地及施工图纸等原因,导致工期再顺延,中心项目于年月日才通过建设工程质量监督站的整体验收。施工单位于年月将经监理单位审核的工程结算书及浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题原稿第条约定发生索赔事件后,承包人必须在索赔事件发生后天内向工程师发出索赔意向通知,承包人如未能在规定时间提交索赔意向通知和索赔报价,则被视为免费提供该项服务。施工单位未在合同约定的时间内提出因工期延误产生的相关索赔。综上所述,施工单位诉讼要求代建单位支付窝工损失,不符合合同的有关规定。人民法院在判决书中由局建设单位委托集团代建单位代建,代建单位在建设单位委托的工作范围内,根据代建服务合同按照有关法律法规的规定,履行及享有建设期项目业主的权利及义务。经公开招投标,代建单位将中心智能化工程发包给工程公司施工单位承包......”

3、“.....计划所承包的智能化工程延期完工,但根据该工程施工承包合同专用条款第条对于非承包人原因造成的工期延误,竣工工期般不予调整,承包人应采取有效的赶工措施予以消化。施工单位应采取合理的方法对非施工单位原因造成延期施工予以消化,即施工单位已预见到该风险产生的可能,并承诺由其承担由此产生的自身损失。施工承包合同专用条人的施工图纸由承包人以总价包干的方式承包,计划开工日期为年月日,竣工日期为年月日工程质量以国家现行的施工验收规范和广东省广州市的有关规定标准进行验收,并经质监部门和该工程的监理单位认可,工程质量确保达到广东省优良样板工程,争创鲁班奖该承包合同金额为,元,工程竣工验收后由施工单位编制结算书提交监理工建单位,年月以代建单位原因造成其窝工为由,向代建单位发出索赔报告,代建单位予以拒绝......”

4、“.....元立即支付剩余工程款,判令代建单位赔付逾期付款的利息,判令代建单位赔付窝工损失,判令代建单位支付该案诉讼费用。关键词政府投资合同结算案师审核,代建单位在收到监理工程师送交结算书后个月内完成结算,最终工程价款以经市财政投资评审中心审核的竣工结算书为准。浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题原稿。代建单位是否拖延工程结算并向施工单位赔付逾期付款的利息。关键词政府投资合同结算案例内容项目背景中心项目为财政资金投资建设项目中心项目是财政性资金投资建设项目,实行财政集中支付。根据中华人民共和国预算法财政部财政投资评审管理暂行规定财建„‟号和关于加强和改进政府性基金年度财务决算和中央大中型基建项目竣工财务决算审批的通知财建„‟号,财政投资评审是财政职能的重要组成部分,是财政部门对财政性资金投资项目的工程概算预算和竣工决情况充分考虑项目实施过程中可能发生的事件......”

5、“.....有利于减少各种磨擦和索赔事件的产生,高效解决施工过程中各种涉及价款事件,促进各种不同的有争议施工行为的高效协调和快速解决,确保工程项目管理的顺利开展,保障工程造价的合理确定和有效控制。根据政府投资建设项目特点,针对项,不影响建设建设单位与承建单位的合同效力及履行。但是,建设合同中明确约定以财政投资审核结论作为结算依据的,审核结论应当作为结算的依据中华人民共和国最高法院民他字第号复函。最高人民法院的司法答复,将对全国的同类情况以此作为统的司法解释,促进项目单位依法依规按约履行建设施工合同,同时也对政府投资建设项目管工日期为年月日,竣工日期为年月日工程质量以国家现行的施工验收规范和广东省广州市的有关规定标准进行验收,并经质监部门和该工程的监理单位认可,工程质量确保达到广东省优良样板工程,争创鲁班奖该承包合同金额为,元,工程竣工验收后由施工单位编制结算书提交监理工程师审核......”

6、“.....代建单位在收到监理工程师送交结算书后个月内完成结算,最终工程价款以经市财政投资评审中心审核的竣工结算书为准。浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题原稿。代建单位是否拖延工程结算并向施工单位赔付逾期付款的利息。关键词政府投资合同结算案例内容项目背景中心项目为财政资金投资建设项目第条约定发生索赔事件后,承包人必须在索赔事件发生后天内向工程师发出索赔意向通知,承包人如未能在规定时间提交索赔意向通知和索赔报价,则被视为免费提供该项服务。施工单位未在合同约定的时间内提出因工期延误产生的相关索赔。综上所述,施工单位诉讼要求代建单位支付窝工损失,不符合合同的有关规定。人民法院在判决书中损失是否符合合同有关规定。施工单位在提交人民法院的起诉书中提出由于施工场地和施工图纸等原因造成工期延误产生的窝工损失,代建单位应予以赔偿。智能化工程是整个建设项目中的个分部工程......”

7、“.....能否如期进场施工,也取决于土建工程的完成情况。虽然因场地等原因,造成施工单浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题原稿从设计招投标施工变更竣工验收质量评定资料管理工程价款结算等各环节,充分考虑各方的权利和义务,完善施工承包合同相关条款,以此约束项目建设单位代建单位监理单位施工单位等各方加强施工承包合同管理,提高政府投资建设项目实施透明度案例分析最终结算金额的确定。浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题原稿第条约定发生索赔事件后,承包人必须在索赔事件发生后天内向工程师发出索赔意向通知,承包人如未能在规定时间提交索赔意向通知和索赔报价,则被视为免费提供该项服务。施工单位未在合同约定的时间内提出因工期延误产生的相关索赔。综上所述,施工单位诉讼要求代建单位支付窝工损失,不符合合同的有关规定......”

8、“.....避免引起合同结算纠纷。住房城乡建设部关于进步推进工程造价管理改革的指导意见建标„‟号中提到,细化招投标合同订立阶段有关工程造价条款,为严格按照合同履约工程结算与合同价款支付夯实基础。项目建设单位或招标代理单位在起草招标文件和施工合同时,应当根据项代建单位的结算书中,该工程监理单位审核意见注明未收到经审批的工程清单及金额,按合同执行,表明施工单位提供的结算资料中部分工程清单及金额未经审批,仍缺少相关结算依据,代建单位无法进行审核。且施工承包合同协议书中明确规定最终工程价款以经市财政投资评审中心审核的竣工结算书为准。该工程施工单位提起诉讼后,建设提出了更高要求。财政投资评审是财政职能的重要组成部分,财政部门通过对财政性资金投资项目预概算和竣工决结算进行评价与审查,对财政性资金投资项目资金使用情况,以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效......”

9、“.....因此,凡涉及财政性资金投资的建设项目,有必要明确施工承包合师审核,代建单位在收到监理工程师送交结算书后个月内完成结算,最终工程价款以经市财政投资评审中心审核的竣工结算书为准。浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题原稿。代建单位是否拖延工程结算并向施工单位赔付逾期付款的利息。关键词政府投资合同结算案例内容项目背景中心项目为财政资金投资建设项目决要求赔偿窝工损失的诉讼请求,证据及理由均不足,法院不予支持,依法予以驳回。案例启示年月日,最高人民法院对福建省高级人民法院在审理建设工程施工合同纠纷案件中如何认定财政评审中心出具的审核结论问题,以复函的形式做出答复,具体意见为财政部门对财政投资的评定审核是国家对建设单位与承建单位基本建设资金的监督管所承包的智能化工程延期完工,但根据该工程施工承包合同专用条款第条对于非承包人原因造成的工期延误,竣工工期般不予调整......”

下一篇
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿).doc预览图(1)
1 页 / 共 7
浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿).doc预览图(2)
2 页 / 共 7
浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿).doc预览图(3)
3 页 / 共 7
浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿).doc预览图(4)
4 页 / 共 7
浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿).doc预览图(5)
5 页 / 共 7
浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿).doc预览图(6)
6 页 / 共 7
浅议政府投资项目施工承包合同应注意的几个问题(原稿).doc预览图(7)
7 页 / 共 7
预览结束,喜欢就下载吧!
  • 内容预览结束,喜欢就下载吧!
温馨提示 电脑下载 投诉举报

1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。

2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。

3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。

  • Hi,我是你的文档小助手!
    你可以按格式查找相似内容哟
DOC PPT RAR 精品 全部
小贴士:
  • 🔯 当前文档为word文档,建议你点击DOC查看当前文档的相似文档。
  • ⭐ 查询的内容是以当前文档的标题进行精准匹配找到的结果,如果你对结果不满意,可以在顶部的搜索输入框输入关健词进行。
帮帮文库
换一批

搜索

客服

足迹

下载文档