1、“.....希望对大家有所帮助。工程工程合同篇发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商致,订立本合同并共同遵照执行。工程概况工程名称工程地点工程的承包形式及范围轻包形式,按图纸要求施工承包范围所有材料由甲方负责工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电消防通风等所有电的施工,按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。合同数量及价款按图纸要求工程价款总价款为壹拾万元正合同期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总天数天。期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。工程质量标准进行现场交底。次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用......”。

2、“.....负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和终止,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。附件家庭装潢施工内容单和施工图。方式包工包料大包干交钥匙工程。年月日,竣工日期年月日,工程总天数天。第条工程价款工程价款金额大写......”。

3、“.....第条质量要求规格名称,经双方认可。,双方同意参照国家的相关规定执行。,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。设备,产品质量由甲方自负施工质量由乙方负责。,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第条材料供应,对本合同中所用材料律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方施工到中途付元。总工程完工付总工程款,剩余两个月内付清。双方的责任和义务甲方的责任和义务甲方须向乙方提供免费的施工操作场地......”。

4、“.....以满足乙方施工需要。安装设施由乙方自行负责。负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。对工程质量,进度实施监督检查,并委派具体工作人员协调处理工程事务。乙方的责任和义务在正常条件下,确保工期不得无故拖延工期。严格执行国家有关人员安全,规范及施工现场管理操作规程,做到安全生产,文明施工,在施工现场甲方未经乙方同意靠近现场发生任何事故责任由甲方自行承担。在施工过程中乙方人员在操作中发生违规的任何事故责任由乙方自行承担。在施工期内负责双方的财物保护,接受监理的指导意见。违约责任甲方不具备开工备件导致延期误工期,乙方有权向甲方要求赔偿经济损失。其它乙方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工。甲方不负责乙方人员伙食和交通费用。甲方应在施工现场附近协调乙方人员住宿,以便乙方人员施工程工程合同篇价格赔偿。,乙方应合理用料注重节约。如材料使用超出预算用量......”。

5、“.....由甲乙双方按比例分成。第十条承包方式价格及包含的内容承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费小型机具费用各类材料的场内次倒运自然气候影响停水停电待料等不可预见工日费用包括周转材料的领用装卸看护保管退库劳动保护用品费用安全帽安全带手套等安全防护设施的搭拆安全网防护栏杆防护棚等文明施工费用包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工承包工程范围内的配合测量放线材料试验电工机械设备维修和安装拆卸配合用工预防般性自然灾害所采取的措施用工费用,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。第十条结算办法及付款方式日由甲方按乙方实际完成工程量或按工程进度节点结算劳务承包费,日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。,劳务承包费用按月支付或按工程进度节点,付款时间为业主付款后,支负责修复或赔偿。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方......”。

6、“.....因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和终止,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效,签字后生效。本合同式贰份,甲乙双方各执壹份。甲方业主签字签约日期乙方委托代理人签字签约日期热门工程工程合同篇相关文章热门工程工程合同篇热门工程工程合同合集篇热门工程工程合同篇热门工程工程合同篇情况,使其体系有效运行。......”。

7、“.....采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担切责任后果和经济费用。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。消防环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采取切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染避免对公众和第方财产造成损害和妨碍。第十条材料设备供应与管理,根据工程计划需要向乙方提供。合理使用甲方供应的材料设备包括领用保管装卸退库办理相关手续按甲方指定的场内地点归类堆放因保管和使用不善发生丢失损坏,乙方应按领用时方,以便于工作衔接。第条材料供应......”。

8、“.....甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第条付款方式,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。第条工程工期,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因承担......”。

9、“.....不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成不良影响,否则甲方有权采取解除合同责令退场要求赔偿损失支付违约金等措施。甲方责任甲方必须遵守合同付款方式。甲方为乙方劳务工人提供住宿。如甲方原因造成停工,甲方负责支付乙方的机械设备租赁费按市场价计算工期顺延。十乙方责任按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章遵守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有故意损害甲方声誉,严重违反纪律,违反协议的行为,甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任,直至终止合同。乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,切后果由乙方承担担。本工程的质保期年,质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减,不足部分......”。