1、“.....保证乙方能够顺利进场施工,费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的,相关费用应当由甲方偿付给乙方,并且工期相应顺延提供符合施工要求的水源电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场竣工验收确认工作施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件按照合同约定的期限支付工程款,依据规定交纳应由其承担的各种税费。乙方的工作参加有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交由甲方审定确认施工中严格执行安全施工规范防火规定,按期按质完成施工未经甲方同意或者有关部门批准,不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线保护好顺序其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更......”。

2、“.....由承包人承担,延误的工期不予顺延。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料设备的换用,须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。确定变更价款承包人在工程变更确定后天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款合同中只有类似于变更工程的价格,可以同约定履行义务的其他情况。承包方每拖延天竣工,应向发包人承担元天的违约金其他违约行为应向发包人承担元的违约金。方违约后......”。

3、“.....违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后,任何方无正当理由而擅自解除本合同的,应向对方支付本合同暂定总价款百分之十的违约金。甲方单位名称乙方单位名称盖公章盖公章法人代表法人代表委托代理人委托代理人年月日建筑合同篇发包人甲方承包人乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商致,订立本合同,以资守信。第条工程概况工程名称工程地点工程量以合同预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。承包方式按以下第项执行包工包料包工不包料包工部分包料包料部分包工第条工期开工日期年月日竣工日期年月日工程总用工时间天工期顺延的时间未计入第条工程价款本工程总造价为大写人民币元注此价款为工程结算依据......”。

4、“.....特别费用的约定施工过程中,施工现场发生的切水电费用由甲方承担施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的,罚款由乙方支付,如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,则罚款由甲方负责合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳,已经列明税费的,由乙方负责交纳。增加的工程项目,经双方签署增加协议确认后,甲方应就该增加工程项目支付预付款,预付款的金额为增加项目总造价的,另外的实行分期付款,甲方应在每个月的前天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的,则甲方应按上述比例支付给乙方。第十条关于工程保修的约定乙方承诺工程保修期为自竣工之日起月内。损耗品使用不当人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围......”。

5、“.....每延误日,乙方支付甲方本合同工程造价金额的违约金。争议解决方式本协议式两份,甲乙双方各执份,签字后生效。在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,协商解决不成时,可以向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。附则本合同经甲乙双方签字后生效,式两份,甲乙双方各持份。本合同签订后工程不得转包。双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充不公道地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。因不可回责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。本合同履行完毕后自动终止。十本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。甲方章乙方章经办人经办人年月日年月日建筑合同篇合同书短期甲方用人单位或受委托的项目部地址联系电话乙方姓名性别身份证号码现住址甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系,履行相应的权利和义务......”。

6、“.....须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。确定变更价款承包人在工程变更确定后天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。承包人在双方确定变更后天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更......”。

7、“.....发包人无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起天工不能正常进行甲方未按合同约定提供所需指令批准等,致使施工不能正常进行设计变更和工程量增加周内非承包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时不可抗力另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。工程竣工承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。施工中发包人如需提前竣工,双方协商致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。实用的建筑合同篇范本。违约责任方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任因违反有关法律规定受到处罚的,终极责任由责任方承担。方当事人无法继续履行合同的,应及时通知另方......”。

8、“.....对工程质量存在分歧的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工称盖公章盖公章法人代表法人代表委托代理人委托代理人年月日建筑合同篇发包人甲方承包人乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商致,订立本合同,以资守信。第条工程概况工程名称工程地点工程量以合同预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。承包方式按以下第项执行包工包料包工不包料包工部分包料包料部分包工第条工期开工日期年月日竣工日期年月日工程总用工时间天工期顺延的时间未计入第条工程价款本工程总造价为大写人民币元注此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算第条工程质量本工程质量按以下第执行国家标准地方标准行业通用标准甲方特殊标准第条图纸经双方协商致决定,采用以下第项执行甲方委托乙方设计施工图纸......”。

9、“.....图纸设计费用不包含在工程总价款内甲方自行提供施工图纸图纸会审和设计交底时间施工图纸式两份,甲乙双方各执份。甲方提供图纸的,应在开协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前天,以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。暂停施工发包人认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工,并妥善保护已完工程......”。