1、“.....但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。第条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同范本价款采用第种。固定价格可调价格按国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算本合同范本生效后,甲方分次,按下表支付工程款,尾款竣工结算时次结清。付款进度付款百分比金额人民币元人民币元人民币工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在竣工后天内,结清工程总价尾款。第条关于材料供应的约定本工程乙方负责采购供应的材料设备见附表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方律法规的规定向有关部门签证备案......”。

2、“.....甲乙双方经平等协商致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。劳动合同期限第条劳动合同期限甲乙双方选择适用有固定期限劳动合同本合同于年月日生效,于年月日终止如有试用期,则试用期从年月日到年月日。以完成定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为年月日以乙方完成工作任务为合同终止时间。工作内容和要求第条甲方招用乙方在项目名称工程中担任岗位工种工作。第条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。劳动保护和劳动条件甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且,如发生有故意损害甲方声誉,严重违反纪律,违反协议的行为......”。

3、“.....直至终止合同。乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,切后果由乙方承担。本工程的质保期年,质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减,不足部分,乙方应予赔偿。质保期满,如无质量问题,质保金退还乙方,不计利息。乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。乙方必须保护好已铺好的地板砖等,如有损坏,由乙方全部负责。十违约责任双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。甲方如迟延付工程款,应承担应付款部分的银行贷款利息。乙方如延误工期,乙方应承担对甲方造成的经济损失。十附则双方在本协议中未约定的,按国家法律规定执行。本协议经双方签字盖章后生效,本协议经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成......”。

4、“.....第条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工焊工登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训或书面交底后,方可上岗作业。第条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。第条甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。工资保险待遇第条乙方在试用期间的工资为每日或每月元,试用期满后工资为每日或每月元按工作量计算工资的,每工作量单位支付工资元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。施工组织与工期乙方在收到甲方正式施工图纸后日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查,安排图纸技术交底。乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工......”。

5、“.....工程实际进度与计划不符合时,甲方监理有权限期改进,乙方应精选建筑合同集锦篇范本术规程建筑安装工人安全操作规程中华人民共和国消防条例和其它相关的法规规范。由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的切经济扣失。第条工程停建或缓建由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同范本不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的费用,并按合同范本规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经定货的材料设备由定货方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担......”。

6、“.....甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同范本约定付款,每延期天,按付款额的支付违约金员在日内进行验收。不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之支付滞纳金。乙方责任乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前天,甲方奖给乙方元,同奖同罚。乙方应服从甲方工地代表的统指挥。第条合同纠纷因履行本合同发生的切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中种在所选项下打,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会......”。

7、“.....合同履行完毕后自行无效。本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。本合同正本甲乙双方各执份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。第条附加条款发包国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算本合同范本生效后,甲方分次,按下表支付工程款,尾款竣工结算时次结清。付款进度付款百分比金额人民币元人民币元人民币工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在竣工后天内,结清工程总价尾款。第条关于材料供应的约定本工程乙方负责采购供应的材料设备见附表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管......”。

8、“.....由乙方负责赔偿。凡由乙方采购的材料设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用。对工程造成的损失由乙方负责。第条有关安全生产和防火的约定方提供的施工图纸或作法说胆,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技下列情形之的,乙方可以解除本合同在试用期内的甲方以暴力威胁监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。第十条变更解除终止续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更解除终止本合同。违约责任劳动争议处理及其它第十条甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同,符合劳部发号文件规定的,应支付经济补偿金。甲乙方违法解除劳动合同,应按劳部发号文件给对方以赔偿。第十条双方因履行本合同发生争议......”。

9、“.....日内向工程所在地区县有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起日向人民法院起诉。第十条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。第十条本合同未尽事宜或与国家山东省有关规定相悖的,按照有关规定执行。第十条本合同式份,甲乙双方各执份,份交工程所在地劳动部门备案,份留在乙提供必要条件,支付以上的费用,并按合同范本规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经定货的材料设备由定货方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同范本约定付款,每延期天,按付款额的支付违约金。由于乙方原因,逾期竣工,每逾期天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外......”。