1、“.....参照年月日最高人民法院公布的法号关于在防治传染性非典型肺炎筑与市政基础设施工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见京建发号北京市住房和城乡建设委员会关于施工现场新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知京建发号北京市住房和城乡建设委员会关于印发施工现场新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作管理规定的通知作者简介徐颖,国家注册造价工程师,目前在中国建筑标准设计研究院有限公司从事工程造价工作物品进行结算就退货撤离工地遣散人员的费用进行结算已完工程质量的检查和记录工地和相关设备物资交接相关工程资料的交接。结束语随着各地陆续复工的开始,此次疫情给建筑企业带来的困难和挑战才刚刚开始。在此新冠肺炎疫情防控形势严峻的特殊时期,对建筑企业而言无异于是雪上加霜,同时还需要顾全疫情防控大局,积极响应政府的号召......”。

2、“.....对于施工合同中没有明确约定的损失和增加的费用,以协商为主。施工合同中约定由发包人承担的损失,及时办理签证文件,并保存相关证据。处理好与分包供方的关系友好协商,共克时艰。梳理分包供合同的约定,慎重更换分包分供方。继续履行合同会造成明显不公平时的处理可以援用情势变更公平原则请求法院予以变更新冠病毒疫情引发的法律问题及合同履行应对建议原稿直接导致合同不能履行,或者由于非典疫情的影响致使合同当事人根本不能履行而引起的纠纷,按照中华人民共和国合同法第百十条和第百十条的规定妥善处理住建部年颁布的建设工程施工合同示范文本也将地震海啸瘟疫骚乱戒严战争等在签订合同时不可预见在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件认定为不可抗力。不可抗力与不可抗发的法律问题及合同履行应对建议原稿。建设工程施工合同示范文本第条也要求立即通知发包人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况......”。

3、“.....承包人要注意保存及时通知的证据。收集疫情防护费用的证据收集疫情防护支出的单据等。工人隔离期间的工资。政府相关部门要求工人返回后隔离的文件。向工人支付被隔离观察期间的工资的期间最高人民法院的相关规定各地法院的案例及目前已经发布的相关规定予以解读。参照年月日最高人民法院公布的法号关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判执行工作的通知规定由于非典疫情原因,按原合同履行对方当事人的权益有重大影响的合同纠纷案件,可以根据具体情况,适用公平原则处理。因政府及有关部门为防治非典疫情而采取行政措施控方案要符合相关部门的要求,疫情防控方案要经发包人批准,在编制签证文件时,注意文件相关时效所涉及的数量及单价。根据京建发号北京市住房和城乡建设委员会关于施工现场新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知,施工现场和生活区必须实施封闭式集中管理......”。

4、“.....要严格落实环境消毒制度,加大消毒和通风的频次和力度,保持施工现场和生活区清洁卫生。对于疫情期间,施工企业购臵口罩体温检测等防疫防护防护物资,设立专病毒感染的肺炎疫情防控工作管理规定,控制项目之间劳务人员的调配,最大限度减少施工现场人员流动。要落实各项防控措施,配备体温检测仪和防疫防护用品,建立人员健康监测台账,对施工现场的人员进行每日不少于两次的体温检测,并做好记录。施工现场要设立专职卫生员,发挥监督检查的作用,督促从业人员作业过程中佩戴口罩,做好个人防护......”。

5、“.....因此依据现有的法律法规年疫情期间最高人民法院的相关规定各地法院的案例及目前已经发布的相关规定予以解读。参照年月日最高人民法院公布的法号关于在防治传染性非典型肺炎减少损失的扩大,任何方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。不可抗力与不可抗力相关的法律规定中华人民共和国民法总则第百十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指不能预见不能避免且不能克服的客观情况。中华人民共和国合同法第百十条因不可抗力不能履行合同的,根据不任。本法所称不可抗力,是指不能预见不能避免并不能克服的客观情况。第百十条当事人方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。新冠病毒疫情引发的法律问题及合同履行应对建议原稿......”。

6、“.....人配合防控措施,工作效率降低的证据。收集因疫情增加的人工材料机械费用的证据疫情本身导致劳务和物资紧缺和费用上涨导致成本大幅增加,因停工停产造成的人工成本材料价格上涨成本库存成本都会上升。与往年同期和春节放假之前人工单价材料价格机械费价格进行对比。收集主管部门发布的往年同期和春节放假之前的人工单价材料价格机械费价格。由发包人病毒感染的肺炎疫情防控工作管理规定,控制项目之间劳务人员的调配,最大限度减少施工现场人员流动。要落实各项防控措施,配备体温检测仪和防疫防护用品,建立人员健康监测台账,对施工现场的人员进行每日不少于两次的体温检测,并做好记录。施工现场要设立专职卫生员,发挥监督检查的作用,督促从业人员作业过程中佩戴口罩,做好个人防护。新冠病毒疫情引直接导致合同不能履行......”。

7、“.....按照中华人民共和国合同法第百十条和第百十条的规定妥善处理住建部年颁布的建设工程施工合同示范文本也将地震海啸瘟疫骚乱戒严战争等在签订合同时不可预见在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件认定为不可抗力。不可抗力与不可抗现场新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作管理规定的通知,施工现场应切实改善居住条件从严管理食品安全落实各项防疫措施加强后勤保障工作等。新冠疫情属于不可抗力范畴目前最高人民法院尚未出台司法解释或相关政策文件将本次新冠肺炎疫情定性为不可抗力事件,鉴于本次新冠肺炎疫情与疫情具有较多的相似之处,因此依据现有的法律法规年疫情新冠病毒疫情引发的法律问题及合同履行应对建议原稿可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见不能避免并不能克服的客观情况......”。

8、“.....应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。新冠病毒疫情引发的法律问题及合同履行应对建议原稿直接导致合同不能履行,或者由于非典疫情的影响致使合同当事人根本不能履行而引起的纠纷,按照中华人民共和国合同法第百十条和第百十条的规定妥善处理住建部年颁布的建设工程施工合同示范文本也将地震海啸瘟疫骚乱戒严战争等在签订合同时不可预见在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件认定为不可抗力。不可抗力与不可抗引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担承包人在停工期间按照发包人要求照管清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后......”。

9、“.....控制项目之间劳务人员的调配,最大限度减少施工现场人员流动。要落实各项防控措施,配备体温检测仪和防疫防护用品,建立人员健康监测台账,对施工现场的人员进行每日不少于两次的体温检测,并做好记录。施工现场要设立专职卫生员,发挥监督检查的作用,督促从业人员作业过程合同约定各自承担。第条不可抗力导致的人员伤亡财产损失费用增加和或工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担永久工程已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第人人员伤亡和财产损失由发包人承担承包人施工设备的损坏由承包人承担发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经病毒感染的肺炎疫情防控工作管理规定,控制项目之间劳务人员的调配,最大限度减少施工现场人员流动。要落实各项防控措施,配备体温检测仪和防疫防护用品,建立人员健康监测台账......”。