1、“.....可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件与本合同同样有法律效力。甲方签章乙方签章身份证身份证联系方法联系方法日期日期装修合同篇委托方甲方承接方乙方工程项目甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同,以便共同遵守。第条工程概况总计施工面积平方米。详见本合同附件家庭装潢施工内容单和施工图。年月日工程竣工日期年月日工程总天数天第条工程价款工程价款金额大写元,详见本合同附件家庭装潢工程材料预算表。第条质量要求规格名称,经双方认可。方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。第条付款方式合同经签订,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的。剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费甲方付清工程价款......”。

2、“.....向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。,每逾期天按未付工程价款额的支付给乙方。,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件复印件交给乙方。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第条合同的变更和终止,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方底。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准......”。

3、“.....违约责任和纠纷解决由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。装修合同合集九篇范本。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。因工程质量双方发生争议时,协作双方。第条质量要求工程使用主要材料的品种规格名称,经双方认可。详见本合同附件家庭装潢工程材料决算清单。工程验收标准,双方同意参照上海市地方标准住宅装饰装修验收标准规定。工程验收。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,双方应提前商定验收日期......”。

4、“.....由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续详见附件工程质量验收单。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。另乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。关于工程价款及结算的约定工程款付装修合同合集九篇范本总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。补充合同与本合同具有同等的法律效力......”。

5、“.....甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方业主盖章乙方盖章住所地址企业地址邮政编码邮政编码工作单位法人代表签字委托代理人签字委托代理人签字电话电话年月日年月日装修合同篇委托方甲方受托方乙方甲乙双方在自愿公平互惠互利的基础上,就甲方经双方友好协商签订合同。工程名称室内拆除工程承包范围甲方委托乙方对室内甲方所指定的拆除项目进行安全拆除工作及产生垃圾的清运工作工期为天工程造价为元人民币含正式税票乙方责任听从甲方的切合理安排,拆除达到甲方满意为止及时将拆除过程中所产生的垃圾收集并清运施工过程中,乙方应当遵守施工。每停工或窝工天,发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。由于承包人原因致使工期延误,每延误天,承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的。承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具陈设和工程成品,如造成损失......”。

6、“.....未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负责并承担损失。承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议解决本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿......”。

7、“.....双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁,或向人院提起诉讼者只能选择种第十条合同的变更和终止合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合项之日起算。在保修期内乙方不得以任何理由推塘拖延甲方的维修项目。保修期外的维修费用,可以由双方协商决定。双方款项往来,均应出具收据。其它事项甲方工作甲方应在开工前天,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作......”。

8、“.....负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任和纠纷解决由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第条合同的变更和终止,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第条合同生效......”。

9、“.....份,甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方业主签章乙方签章电话电话签约日期装修合同篇甲方乙方按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法室内装饰装修管理办法及其他有关法律行政法规的规定,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。工程验收。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,双方应提前商定验收日期,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。装修合同合集九篇范本。工程竣工后,承包人应通知发包人验收......”。