1、“.....次性付清购房款已付的定金抵作价款。分期付款首期付款乙方须在签订商品房买卖合同时交付总房价款的,计人民币元。已付的定金抵作首期付款第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房价款,计人民币元。第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房价款,计人民币元。第期付款乙方必须在商品房买卖合同约定的交房时间之前天付清余款,即人民币元,乙方付清余款后,方可办理房屋交接手续,甲方通知延期交房的,交款时间顺延。银行按揭商品房个人按揭贷款乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。乙方须在签订商品房买卖合同时,交付不低于总房价款的作为首期付款已付的定金抵作首期付款,计人民币元,效代理期内,除非甲方或乙方违约,双方不得单方面终止本合同。在本合同有效代理期内,甲方不得在地区指定其他代理人......”。

2、“.....该费用应在费用发生前次性到位。具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。售房合同汇总篇范本。第条销售价格销售基价本代理项目各层楼面的平均价由甲乙双方确定为元平方米,乙方可视市场销售情况征得甲方认可后,有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。第条佣金支付乙方完成本合同约定的甲方委托的事项,甲方按照下列第种方式计算支付佣金任选种总价款月租金计的,具体数额为元支付给乙方元支付给乙方。乙方未完成本合同约定的委托事项第项的,应当按照合同约定的佣金的,具体数额为元,给付甲方。第条预收预支费用处理乙方预收预支甲方费用元,用于甲方委托的事项,本合同履行完毕后,双方按照合同约定再行清结。第条双方理如超过上述约定期限的,甲方有权按照下述约定,追究乙方违约责任约定为合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息......”。

3、“.....按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按房屋价款的万分之向甲方支付违约金。第条房屋质量及保修责任甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要求,未达到国家规定标准和承诺的,甲方应承担责任。乙方在房屋主体结构完好情况下,承担维修责任。第条房屋及其土地使用权力延伸的规定该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有,且甲方于年月日按照合同规定将所属房屋售于本村村民乙方。乙方作为购买者依法享有该房屋及其土地使用的切权利,且双方需声明乙方在合法购买该房屋后,拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处臵权利包括被征用改造迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得,与甲方无任何关系,且甲方后代买卖合同时交付总房价款的,计人民币元。已付的定金抵作首期付款第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房价款,计人民币元......”。

4、“.....交付总房价款,计人民币元。第期付款乙方必须在商品房买卖合同约定的交房时间之前天付清余款,即人民币元,乙方付清余款后,方可办理房屋交接手续,甲方通知延期交房的,交款时间顺延。商品房个人按揭贷款乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。乙方须在签订商品房买卖合同时,交付不低于总房价款的作为首期付款已付的定金抵作首期付款,计人民币元,余额计人民币元,由乙方向银行办理个人银行住房贷款。买受人的按揭申请由银行审批确定,如银行认为需要买受人增加首付款或不同意放贷,买受人须增加首付款或更换付款方式。按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。乙方在签订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的商品房买卖合同商品买卖合同补充协议前期物业服务合同及业主售房合同汇总篇范本于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权......”。

5、“.....十本合同的附件与合同有同等效力。十本合同式份,甲乙方各执份,另份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。甲方签字乙方签字签订地点签订地点年月日售房合同篇出卖方简称甲方买受方简称乙方甲乙双方本着平等自愿的原则,同意就下列事项订立本商品房认购协议书,以资甲乙双方共同遵守乙方认购甲方开发的位于住宅小区的下列物业。商品住宅号楼座号,建筑面积平方米。商铺号楼号,建筑面积平方米。车位库号,建筑面积平方米。上述房屋的价格。商品住宅人民币每平方米元,合计人民币元。优惠价为,实际成交价格为人民币元。买受人如选择公积金按揭贷款方式,商品住宅的优惠价为元,成交价格为元。商铺人民币每平方米元,合计人民币元。优惠价为,实际成交价格为人民币元。车位人民币每间位元,合计人民币元。本协议如与之前双方签定的协议有冲突时,与本协议为准。附注代进行追偿。该合同由双方所在村委会给予认可......”。

6、“.....乙方在法律规定和适当机会下予其作废,并在村委会的证明和市区政府给予的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。第条公证人的规定本合同在省市区村村委会的公证下签订,双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。公证人签章甲方乙方年月日年月日售房合同篇被代理人甲方代理人乙方第条订立合同的基础和目的依据国家有关法律法规和有关规定,甲乙双方在自愿平等和协商致的基础上,就乙方接受甲方委托,代理甲方订立房地产买卖租赁合同,并完成其他委托服务事项达成致,订立本合同。第条代理事项委托交易房地产的基本情况平方米。代理事项。第条合作期限本合同代理期限为个月,自年月日至年月日。在本合同到期前的天内,如甲乙双方均未提出反对意见,本合同代理期自动延长个月。合同到期后,如甲方或乙方提出终止本合同,则按本合同中合同终止条款处理。在本合同有效代理期内,除非。甲方如不按合同规定的日期交付房屋......”。

7、“.....逾期超过个月时,乙方得解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。乙方全部或部分不履行本合同第条规定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日计算的违约金给与甲方。逾期超过个月时,甲方得解除本合同。解约时,乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。十甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,致影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。十交屋时,乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符,经鉴定属实,甲方应于个月内予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求,乙方得解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款后,并按本合同第条规定承担违约责任。十房屋所占用的土地包括庭院围墙等所有权属代表人或授权代表人......”。

8、“.....乙方乙方为家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。乙方签署和履行本合同所需的切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时,任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第条乙方付款形式及付款时间如甲方无异议,乙方将在合同签订日内按次性付款形式付款第条甲方逾期交付商品房的处理如超过上述约定期限的,乙方有权按照下述约定,追究甲方违约责任约定为合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按房屋价款的万分之向乙方支付违约金......”。

9、“.....视为乙方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权,甲方有权将乙方原认购的物业转售他人,乙方无权收回所交定金。如甲方在本协议书第条约定的期限内,未经乙方同意而将乙方认出购的上述物业另售他人的,双方的认购关系即行解除,甲方应双倍返还乙方所交定金,不承担其他赔偿责任。十双方签订商品房买卖合同等法律文书后,签约定金即转为履约定金。第条销售价格销售基价本代理项目各层楼面的平均价由甲乙双方确定为元平方米,乙方可视市场销售情况征得甲方认可后,有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。第条佣金支付乙方完成本合同约定的甲方委托的事项,甲方按照下列第种方式计算支付佣金任选种总价款月租金计的,具体数额为元支付给乙方元支付给乙方。乙方未完成本合同约定的委托事项第项的,应当按照合同约定的佣金的,具体数额为元,给付甲方......”。