1、“.....关于材料供应的约定甲方提供的材料详见附件甲方提供材料设备表。本工程甲方负责采购供应的材料设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。乙方提供的材料详见附件主材料报价单。乙方对甲方采购的装饰材料设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。乙方供应的材料设备,如比金额对预算设计认可签订合同之日元,第次付款时扣除合同签订后开工前至天元施工过程中工期进度过半元竣工验收当天元增加工程项目签订项目变更表元注装饰工程有形市场另有规定的......”。

2、“.....工程结算详见附件工程结算单。工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲乙双方方能签订工程保修单详见附件,保修期从竣工验收签章之日起算。双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具。其它事项甲方工作甲方应在开工前天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。乙方工作参加甲方组织的施挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。乙方供应的材料设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责......”。

3、“.....应按材料设备价款的双倍补偿给甲方。关于工程质量及验收的约定本工程执行住宅建筑装饰工程技术规程住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准质量评定验收标准。本工程由方设计施工方案。甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单详见附件见后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。工程验收。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定面积计算。结算造价工程量按实际施工面积计算,若有设计变更可按实际调整。完工后,付清所有的工程款扣除的质量保证金......”。

4、“.....工程完工后付至总工程款的,竣工结算后付至总工程款的,剩余做为质保金,年后付清。工程质量乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范建筑装饰工程施工及验收规范精心组织施工,确保工程质量达到合格,若有减少施工工序的操作,甲方将拒绝支付工程款。乙方进场时必须对外墙基底进行清理,如发现有裂缝必须先做处理后,才能进入外墙涂料工程的施工。涂料施工基本要求修整基面时,必须细心注意修补,休整处接着要绝对平整,与原基面胶接要结实。乙方在施工过程中,必须做好接口重要部位的处理,线条顺直,感观良好,确保颜色致,细部构造工艺要细致,符合操作规程。双方责任甲方责任在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。提供进行施工的场地及库房不负责看护。提供水源电源。配合乙方在施工现场的管理工作。乙方责任按施工图纸进行施施工合同篇范本后甲方支付乙方定金元。乙方完成木工瓷砖铺贴等工程......”。

5、“.....向人民法院提起诉讼。十其它本合同式份,双方各执份,经双方签字盖章后生效。本合同签订后工程不得转包,否则合同生效。合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方签章乙方签章年月日年月日甲方乙方施工合同篇建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方婺源县香田小区新增施工便桥工程,根据中华人民共和国经济合同法,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。第条工程项目工程地点香田小区工程内容贝雷架钢便桥承包方式包工包料第条工程造价为人民币万元整第条合同工期天。开工日期年月日,竣工日期年月日,经甲方代表签证后,工期可以顺延。因遇人力不可抗拒的自然灾害台风火灾地震等造成的停工。因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。因停水停电等情况达小时以上时。甲方因财力不篇热门施工合同篇热门施工合同集合篇。指派姓名为乙方驻工地代表......”。

6、“.....按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。乙方在其装饰施工范围内承担保修责任,保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起个月。违约责任,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方支付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。,每逾期天,乙方按甲方已累计付款额的支付违约金。逾期天以上的,乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。陈设和其他物品,如有损坏,应照价赔偿。,要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承担损失。,乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担损失。纠纷处理方式,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商解决或请装收标准......”。

7、“.....其返工费用由甲方承担,工期顺延。,其返工费用和材料损失由乙方承担,工期不变。,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,经双方协商后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲乙双方商定。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,双方应提前商定验收日期,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续详见附件工程质量验收单。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。另乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。关于工程价款及结算的约定本合同签订同履行......”。

8、“.....保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解......”。

9、“.....若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延,合同范本家庭居室装饰装修施工合同。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续详见附件工程质量验收单。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。有关安全生产和防火约定甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求,主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿......”。