1、“.....本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的作为定金,设计合同履行后,定签约代表授权签约代表单位地址单位地址邮政编码邮政编码开户银行开户银行开户账号开户账号年月日年月日北京市建设工程设计合同范本相关文章篇本。负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础主体结构和主要隐蔽工程和竣工质量验收。第条工不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第种方式解决向北京仲裁委员会申请仲裁向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁限涉外合同向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条未尽事宜本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报电传传真文件的时间。北京市建设工程设计合同范本。因发包人原因要求中途停止设计工作的......”。

2、“.....发包人应支付该设计阶段设计费的半设计工作进行到该设计阶段超过半时,发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时,按本条款办理,结束本工程双方合同关系。本合同以设计人向发包人提北京市建设工程设计合同范本误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。第条设计收费及支付办法本工程设计收费按照国家目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。第条设计变更与违约责任由于发包人变更计划任务书建设条件施工技术条件已选定的设计方案已批准的初步设计已提交的使用要求文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期......”。

3、“.....其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并承担其他相应的法律责任。由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误天,减收该设计阶段设计费的作为违约金。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或负责修改或补充。由于设计人的救措施外,应减收免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问人按应付该阶段工程设计费的支付违约金。逾期超过天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建缓建......”。

4、“.....发包人违反本合同第条约定,应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计题。按规定参加该工程地基基础主体结构和主要隐蔽工程和竣工质量验收。第条工程设计版权本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书设计方案文件资料图纸数据计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改复制向第人转让或用于本合同外的第条设计收费及支付办法本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费分之的赶工费,赶工费数额为元。本工程设计收费详见附表。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的作为定金,设计合同履行后,定料设备的加工订货如需设计人员配合时,所需费用由发包人承担。负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作......”。

5、“.....城市规划管理部门批准文件。见附件。第条工程设计项目的设计阶段内容规模投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中文件时,发包人向设计人拨付应付设计费总额的不含定金。设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。城市规划管理部门批准文件。见附件。第条工程设计项目的设计阶段内容规模投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应具支付返工费用具体金额承诺,每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的,则按本合同第条款执行,结清已完成工作量的设计费,终止本合同关系,重新签订合同。由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限天以内,设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延超过规定期限天以上时,设计人有权重新确定提交设题......”。

6、“.....第条工程设计版权本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书设计方案文件资料图纸数据计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改复制向第人转让或用于本合同外的误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。第条设计收费及支付办法本工程设计收费按照国家付设计费之日的次日起计算,每延误天,向设计人按应付该阶段工程设计费的支付违约金。逾期超过天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建缓建......”。

7、“.....发包人违反本合同第条约定,北京市建设工程设计合同范本包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告设计任务书中标标书双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式工艺施工方法对设计的特定要求等可另行约定。发包人向设计人提交的设计资料见附表,设计人向发包人提交的设计文件详见附表,设计阶段规模投资见附表。北京市建设工程设计合同范误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。第条设计收费及支付办法本工程设计收费按照国家。第条双方责任发包人责任如期向设计人提交本合同附表规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求......”。

8、“.....发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金工程设计费和约定的赶工费。本工程建筑设计变更与违约责任由于发包人变更计划任务书建设条件施工技术条件已选定的设计方案已批准的初步设计已提交的使用要求文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺,每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告设计任务书中标标书双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式工艺施工方法对设计的特定要求等可另行约定。发包人向设计人提交的设计资料见附表,设计人向发包人提交的设计文件详见附表,设计阶段规模投资见附表。北京市建设工程设计合同范题......”。

9、“.....第条工程设计版权本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书设计方案文件资料图纸数据计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改复制向第人转让或用于本合同外的北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费分之的赶工费,赶工费数额为元。本工程设计收费详见附表。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。设计人向发包人提交初步设应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并承担其他相应的法律责任。由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误天,减收该设计阶段设计费的作为违约金......”。