1、“.....本合同签订后乙方不得转包设计工程。本合同式两份,甲乙双方各执份。合同履行完后自动终止。甲方乙方签章签章签约地址签约地址签约日期签约日期设计合同篇合同编号甲方委托人乙方受托人上海亚黎装饰设计工程有限公司业主,现有房型,使用建筑面积平方米,装修地点。根据中华人民共和国合同法以及有关法律法规规定的原则,经过甲乙双方友好协商,甲方委托本公司设计师进行设计,并达成如下此协议,以便共同遵守。设计收费标准复式别墅使用面积元每平方米豪宅面议房厅以内使用面积元每平方米服务流程甲方付设计定金元其中别墅房元。工作内容乙方有关建设工程设计规范,具体详细见建设工程设计合同第条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条合同生效合同订立时间合同订立地点本合同双方约定双方签字后生效......”。

2、“.....甲乙双方秉承互相促进,互相信赖的原则,经友好协商,达成以下协议合同内容和要求设计项目,内容见附录,费用以本合同为准。手册的整理电子文本彩页打印文本,如需印刷另行计费。全部设计工作须在本合同签字盖章,生效之日起日内全部完成,因甲方配合不力导致工作拖延的将工期顺延。费用导入及手册的整理费用共计人民币元大写元整以上费用含电子文本彩页打印文本各两份。付款方式标志通过,本合同签订后,甲方即向乙方支程名称工程地点本合同内容项目采用设计总包责任制,设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建电力通道电器自来水强电含外电接入绿化景观如有等相关专业的初步设计施工图设计以及设计所需的测量包括地形和障碍物管道等和地勘工作,以及项目设计概算的编制......”。

3、“.....方案确定后日完成施工图勘察周期满足设计进度要求。第条设计标准符合国家及地方有关建设工程设计规范第条合同价款本合同价暂定为大写元整暂定设计费估算投资额设计费费率本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费,设计费费率为暂定设计费结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。勘察费普通孔全费用包干单价为元孔,暂定工程量为孔,植物胶钻孔包干单价为元米,暂定工程量为米。暂定勘察费元大写元整最终按实际发生工程量结算测量费带状地形测量全费用包干单价为元平方公里,暂定工程量为平失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。其它本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的形的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定......”。

4、“.....若业主需要应另行委托设计。凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的切问题均与乙方无关。如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元次的外出费,市区外甲方应支付乙方元次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有设计合同汇总九篇范本,有关协议及双方认可的往来传真和会议纪要等均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同式份,委托人和设计人各执两份。委托人名称设计人名称盖章盖章签约代表签约代表签字签署日期年月签字签署日期年月日日设计合同篇根据中华人民共和国经济合同法,以及装饰行业的有关规定......”。

5、“.....签订本合同,并共同履行。第条工程项目甲方委托乙方承担以下家装设计任务工程地址第条设计收费及支付方法本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为元平方米套内使用面积,不含电脑效果图,估算总收费元,金额大写元。付款方式甲乙双方采用以下付款方式量房前付预付款元其中元上门测量费和元方案费方案通过后,出全套施工图,客户付清余款并可带走全套图纸出电脑效果图,价格元张第条设计内容及完成日期的约定乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。平立面图原房型图墙体改造图平面家具布臵图地面图范书含合同技术规范书的变更投标文件招标文件含招标文件补遗书,如果有标准规范和有关技术文件其他有关文件。双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第条合同价款支付甲方支付合同价款时,乙方须提供联合体牵头单位及联合体成员单位对收款金额及收款单位收款账号收款银行等相关信息进行书面确认......”。

6、“.....由收款单位向甲方提供相应付款金额的正式。由联合体牵头单位负责本合同的结算价款结算工作。第条承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计工作,使本工程按合同约定设计周期完成设计工作并符合符合国家及地方有关建设工程设计规范,具体详细见建设工程设计合同第条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条合同生效合同订立时间合同订立地点本合同双方约定双方签字后生效。发包人名称设计人名称盖章法定代表人或委托代理人签字电话传真开目完成后,并于我公司签定施工合同的客户,可享受下列优惠设计费折优惠可免费享受年保修及防水防漏工程年售后服务装修竣工后,可免费得到环保公司提供的空气环保治理服务,价值元获赠由权威检测机构提供的室内甲醛含量的检测,并提供具法律作用的检测报告,价值元获赠隐蔽工程光盘,价值元全包工程结算价满万元以上含万元,税金除外......”。

7、“.....并全部由公司购买全包工程结算价满十万元以上含十万元,税金除外,可获赠由装饰装修行业协会推荐的高级垃圾处理器台,价值元。由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。本合同的订立效力解释履行和争议的解决应适用中国法律。本合同发生争议双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意向合同签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。本合同经双方签章后生效。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议计超期十日时,乙方除按本条标准向甲方支付违约金外,甲方有权解除合同,乙方将已收取的费用全部退还给甲方。在本合同履行过程中,若甲方不按合同规定付款,则每拖延日按违约金额千分之的标准向支付违约金。甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何方均可向东营市仲裁委员会提请仲裁解决或向所在地法院诉讼解决。合同生效本合同需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日......”。

8、“.....自双方签字盖章之日起生效,甲方执份,乙方执份,具有同等的法律效力。建设工程批准文件。第条本合同设计项目的内容名称工程地点工程名称工程地点本合同内容项目采用设计总包责任制,设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建电力通道电器自来水强电含外电接入绿化景观如有等相关专业的初步设计施工图设计以及设计所需的测量包括地形和障碍物管道等和地勘工作,以及项目设计概算的编制。第条保治理服务,价值元获赠由权威检测机构提供的室内甲醛含量的检测,并提供具法律作用的检测报告,价值元获赠隐蔽工程光盘,价值元全包工程结算价满万元以上含万元,税金除外,获赠建材抵用券元所有主材必须按公司以下指定品牌,并全部由公司购买全包工程结算价满十万元以上含十万元,税金除外,可获赠由装饰装修行业协会推荐的高级垃圾处理器台,价值元。手册整理完成,打印装订并向甲方交付之日起日内,甲方需向乙方支付合同余款......”。

9、“.....双方的责任与义务乙方应按甲方要去按量完成相关策划设计工作。乙方需在规定时间内完成甲方公司手册的整理工作,并报予甲方签字认可。乙方对该手册所涉及到的版权文责所引发的法律责任经济纠纷全部负责,系本条第项所述原因引起的除外。甲方有责任全力配合乙方开展本合同所有规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料,因甲方所提供察设计服务周期设计周期日内完成方案设计,方案确定后日完成施工图勘察周期满足设计进度要求。第条设计标准符合国家及地方有关建设工程设计规范第条合同价款本合同价暂定为大写元整暂定设计费估算投资额设计费费率本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费,设计费费率为暂定设计费结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。勘察费普通孔全费用包干单价为元孔,暂定工程量为孔,植物胶钻孔包干单价为元米,暂定工程量为米......”。