1、“.....举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和终止,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书打坏后由乙方负责。不能在房内做饭,出了事由乙方负责。电的管内不能有接头,管与管的交接处不能有接头,从上接线盒处找接头。乙方施工完成后......”。

2、“.....防水经甲方验收后,才可以贴瓷片。插座右边火线,左边零线火线用红颜色,零线用黑色,地线绿黄相间的工程结算价按竣工实际工程量核算,多退少补。水电项目保修年。由甲方购买的材料,乙方须在使用前天内以书面的形式向甲方提出清单。合同签定后,乙方不得单方面增减工程项目。合同签定后,在不变更项目的情况下,乙方不得以任何理由提高工程价格。备注事项本合同未涉或未详部分,以政府或有关行业主管部门的规定为准。凡本合同或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。协商不成,可提交深圳仲裁委员会按该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,裁决是终局的,对双方均具有约束力。合同之未尽事宜,双方另行协商。另议所形成的书面文件,为合同之补充部分,与本合同具有同等效力。工程款付款方式的约定甲方付给乙方工程款分以下次完成方负责修复和赔偿。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的切设施和施工成品进行保护。乙方为甲方验房......”。

3、“.....在乙方施工过程中出现水电空鼓等质量问题,不应将责任推卸给甲方,应自行解决或者与物业管理处协商解决。所有与此合同有关的劳动工具由乙方提供。乙方应至少提前天提出工程进度,及甲方所需购买物件和甲方需提供的配合服务,包括现场评估和监督等。工程质量工期保修及违约责任本工程以施工图纸报价单工程增改单和建筑装饰工程施工及验收规范因甲方未按合同规定履行义务而影响工期,或因甲方提供的材料设备质量不合格,以及因甲方临时更改图纸而影响工程质量延误工期,其返工费用由甲方承担且工期顺延,以工程增改单为准。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。非乙方原因造成的停电停水及不可抗拒因素的影响,导致停工小时以上周内累计计算,工期相应顺延。由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。......”。

4、“.....保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。第条关于安全生产和防火的约定见上述第条及与乙方协商,且施工场地应符合防火防事故的要求,主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负责修复和赔偿。,拆改承重墙,加大楼地面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。第条关于工程价款及结算的约定经双方认可,工程款付款时间表如下协议签订完毕,水电改造完成并验收合格后,甲方支付乙方元整所有瓷砖铺贴完成并验收合格后,甲方支付乙方元整所有工程竣工,验收合格之后......”。

5、“.....乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。,每逾期天按未付工程价款额的支付给乙方。,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件复印件交给乙方。第条工程工期,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟日,以装潢工程价款中人工费的作为误工费支付给乙方元。设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。在施工中,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用......”。

6、“.....由乙方承担责任,工期不变。,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内天提出工程进度,及甲方所需购买物件和甲方需提供的配合服务,包括现场评估和监督等。工程质量工期保修及违约责任本工程以施工图纸报价单工程增改单和建筑装饰工程施工及验收规范因甲方未按合同规定履行义务而影响工期,或因甲方提供的材料设备质量不合格,以及因甲方临时更改图纸而影响工程质量延误工期,其返工费用由甲方承担且工期顺延,以工程增改单为准。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。非乙方原因造成的停电停水及不可抗拒因素的影响,导致停工小时以上周内累计计算,工期相应顺延。由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付工程款,每拖延天,按应付款额的支付滞纳金。由于乙方原因延期竣工,每延期天,乙方支付甲方元违约金......”。

7、“.....除支付赶工费外,每提前天甲方支付乙方元作为奖励。未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。因单方原因合同计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失......”。

8、“.....第条付款方式合同经签订,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费。甲方在应付款日期不付款是称甲方身份证号码承接方简称已方身份证号码双方协商,订立本协议,以共同恪守。在双方同意的情况下,本协议由起草。工程项目个房间两卧室客厅,以下简称个房间打地角线,包暖气及管线客厅要对称,房顶周打石膏线,包个房间的门窗客厅卧室铺强化木地板清除所有房间原有涂料,客厅卧室打腻子,刷立邦漆两次。通阳台的门窗处打吧台,上方根据甲方要求图纸做臵物架阳台东侧打多用途柜底下放鞋上面书柜西侧打吊柜,包阳台铺磁砖吊板。卫生间洗脸间厨房铺磁砖到顶,屋顶吊板厨房地面铺磁砖,打灶台。房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后多用途柜底下放鞋,上面挂衣服。未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定......”。

9、“.....乙方负责施工。质量标准施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同施工类型的装修标准,双方认可。施工期限年月日至年月日,如不能按期完成,每天将处罚金圆。工程造价材料由甲方提供,甲方只支付乙方年。工程款全部结清后,甲乙双方签订工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。关于材料供应的约定详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定......”。