1、“.....实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。第十条经甲乙双方协商致,本合同未尽事宜,在不违反本合同原则的前提下,可订立补充条款或补充协议,甲乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。第十条本合同自甲乙双方签订之日起生效。甲乙双方在签署本合同时,具有完全民事行为能力,对各自的权利义务清楚明白,并按本合同规定履行。第十条本合同适用于中华人民共和国法律法规。甲乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决。协商不能解决的,依法向人民法院起诉。第十条本合同式份,甲乙双方各执份,房地产交易管理机构份签订商品房买卖合同后天以内,交付总房价款,计人民币元。第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房价款,计人民币元。第期付款乙方必须在商品房买卖合同约定的交房时间之前天付清余款......”。

2、“.....乙方付清余款后,方可办理房屋交接手续,甲方通知延期交房的,交款时间顺延。银行按揭商品房个人按揭贷款乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。乙方须在签订商品房买卖合同时,交付不低于总房价款的作为首期付款已付的定金抵作首期付款,计人民币元,余额计人民币元,由乙方向银行办理个人银行住房贷款。买受人的按揭申请由银行审批确定,如银行认为需要买受人增加首付款或不同意放贷,买受人须增加首付款或更换付款方式。按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。乙方在签订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的商品房买卖合同商品买卖合同补充协议前期物业服务合同及业主临时公约,完全清楚合同内容并予以接受。乙方应在签订乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。双方议定上述楼层总价款为人民币大写贰拾肆万玖仟陆圆整即人民币小写元。乙方在签订本合同时,支付定金,即小写元整......”。

3、“.....办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担,甲方提供有关资料。乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。甲方应在年月交房给乙方交房后乙方付清余款。本合同签订后,如方违反本合同条款,该方应向对方加倍赔偿违约金。本协议式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。甲方卖方印身份证号住址电话年月日乙方买方印身份证号住址电话年月日证明人售房合同篇甲方身份证号住址乙方身份证号住址甲乙双方在平等自愿协商致的基础上,就乙方出售其私有住房,达成如下协议甲方自愿将其自有房屋出售给乙方。该房屋坐期限内,未经乙方同意而将乙方认出购的上述物业另售他人的,双方的认购关系即行解除,甲方应双倍返还乙方所交定金,不承担其他赔偿责任。十双方签订商品房买卖合同等法律文书后,签约定金即转为履约定金......”。

4、“.....十本协议书自双方签字盖章后生效。十本协议书式份,甲方份,乙方份。售房合同合集篇范文售房合同售房合同模板。商铺号楼号,建筑面积平方米。车位库号,建筑面积平方米。上述房屋的价格。商品住宅人民币每平方米元,合计人民币元。优惠价为,实际成交价格为人民币元。买受人如选择公积金按揭贷款方式,商品住宅的优惠价为元,成交价格为元。商铺人民币每平方米元,合计人民币元。优惠价为,实际成交价格为人民币元。车位人民币每间位元,合计人民币元。以上项合计人民币元大写佰拾万仟佰拾元整。乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币万元整其中住宅定金万元,商铺定金万元,车位定金售房合同合集篇范文售房合同售房合同模板交清第条甲乙双方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外......”。

5、“.....甲乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税费在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费水电费煤气电讯费等其它费用由甲方负责支付第条乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质,乙方对该房地产有关联的公共部位通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益乙方确认上述受让房地产的业主公约,享有相应的权利和承担相应的义务第条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷,由甲方承担全部责任如上述房地产转第十条乙方未按本合同约定期限付款的,应按逾期未付款向甲方支付利息,利息自应付款之日起第天至实际付款日止,利息按银行同期利率计算......”。

6、“.....具有完全民事行为能力,对各自的权利义务清楚明白,并按本合同规定履行第十条本合同适用于中华人民共和国法律法规甲乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决协商不能解决的依法向人民法院起诉第十条本合同式份,甲乙双方各执份,房地产交易管理机构份,房地产登记机构份甲方签章乙方签章负责人签章年月日年月日售房合同合集篇相关文章篇篇篇。乙方须在签订商品房买卖合同时,交付不低于总房价款的作为首期付款已付的定金抵作首期付款,计人民币元,余额计人民币元,由乙方向银行办理个人银行住房贷款。买受人的按揭申请由银行审批确定,如银行认为需要买受人增加首付款或不同意放贷,买受人须增加首付款或更换付款方式。按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。乙方在签订法向当地人民法院起诉......”。

7、“.....甲乙双方遵循自愿公平和诚实信用的原则,订立本合同,以资共同遵守第条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方,房屋具体状况如下房屋座落在临西路与金路交汇处东米路南,房屋为框架结构商品房,房屋在第层,面积为平方米。第条该房地产土地所有权性质为集体所有土地土地使用权以出让方式获得第条房屋配套附属设施水电暖由甲方负责,室内装饰统为水泥地面,墙壁为防水白色涂料,乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解,自愿购买上述房地产第条甲乙双方经协商达成致,同意上述房地产转让价格为人民币大写元整甲乙双方同意,自本合同签订之日起......”。

8、“.....乙方对该房地产有关联的公共部位通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益乙方确认上述受让房地产的业主公约,享有相应的权利和承担相应的义务第条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷,由甲方承担全部责任如上述房地产转第十条乙方未按本合同约定期限付款的,应按逾期未付款向甲方支付利息,利息自应付款之日起第天至实际付款日止,利息按银行同期利率计算,逾期天后,甲乙双方同意按下列之处理乙方除应支付利息外,还应按逾期未付款的向甲方支付违约金,合同继续履行甲方有权通知乙方单方解除合同,甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款的违约金,余款返还给乙方,已付款不足水电暖天然气及物业管理方面费用遵照厂里规定执行,产生的切费用由乙方自行支付。第条依据厂里规定,房屋自办理产权证完成之日起,年内不得办理过户手续。年之后......”。

9、“.....甲方应协助乙方完成相关事宜,其产生的所有费用由乙方自行承担。第条房屋办理过户手续之前,如存在房屋物业方面问题,需由甲方出面协助处理的,甲方应予以协助。房屋办理过户手续之后,上述问题由乙方自行解决。第条如出现不可抗拒因素,甲方有权通知乙方单方解除合同,并将乙方所付全部款项如数退还。第条本合同式两份,由甲乙双方各自保管份。本合同适用于中华人民共和国法律法规。甲乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决。协商不能解决的,依法向当地人民法院起诉。甲方出卖人签名乙方买受人签名年月日售房合同篇卖方甲方买方乙方房合同售房合同卖方甲方买方乙方根据中华人民共和国有关法律法规和本地有关规定,甲乙双方遵循自愿公平和诚实信用的原则,订立本合同,以约金部分,乙方应在接到书面通知之日起日内向甲方支付,若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时......”。