1、“.....分期付款首期付款乙方须在签订商品房买卖合同时交付总房价款的,计人民币元。已付的定金抵作首期付款第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房价款,计人民币元。第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房第期在交付房屋之日,付人民币元第期,在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款,甲方收到后出具收据。甲方应自本合同签订日起天内将房屋腾空,连同原房屋所有权等有关证件,点交乙方,由乙方出具收到凭证。在办理房屋产权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的,不论何时,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响产权过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。本合同签订前,该房屋如有应缴纳的切捐税费用,如存在房屋物业方面问题,需由甲方出面协助处理的,甲方应予以协助。房屋办理过户手续之后,上述问题由乙方自行解决。第条如出现不可抗拒因素......”。

2、“.....并将乙方所付全部款项如数退还。第条本合同式两份,由甲乙双方各自保管份。本合同适用于中华人民共和国法律法规。甲乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决。协商不能解决的,依法向当地人民法院起诉。甲方出卖人签名乙方买受人签名年月日关于售房合同集锦篇相关文章篇篇篇。自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下该房产座落于河北青县石油机厂经济适用房号楼单元楼该房屋的相关权益随该房屋并转让。甲方还应当将附属于该房屋的阳台走道楼梯卫生间及其他设施设备转让给乙方,其转让价格已包含在总房款中,不再另行支付。甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。第条所售房屋总款为万元整元......”。

3、“.....完全清楚合同内容并予以接受。本协议式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。甲方卖方印身份证号住址电话年月日乙方买方印身份证号住址电话证明人售房合同篇出卖方简称甲方买受方简称乙方甲乙双方本着平等自愿的原则,同意就下列事项订立本商品房认购协议书,以资甲乙双方共同遵守乙方认购甲方开发的位于住宅小区的下列物业。商品住宅号楼座号,建筑面积平方米。商铺号楼号,建筑面积平方米售卖给乙方。房屋价款乙方分期付给甲方。第期,在双方签订买卖合同之日,付人民币元第期在交付房屋之日,付人民币元第期,在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款,甲方收到后出具收据。甲方应自本合同签订日起天内将房屋腾空,连同原房屋所有权等有关证件,点交乙方,由乙方出具收到凭证。在办理房屋产权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的,不论何时,甲方应予协助。如因甲方的延误......”。

4、“.....乙方须在签订商品房买卖合同时,交付不低于总房价款的作为首期付款已付的定金抵作首期付款,计人民币元,余额计人民币元,由乙方向银行办理个人银行住房贷款。买受人的按揭申请由银行审批确定,如银行认为需要买受人增加首付款或不同意放贷,买受人须增加首付款或更换付款方式。按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。乙方在签订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的商品乙方损失。十交屋时,乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符,经鉴定属实,甲方应于个月内予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求,乙方得解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款后,并按本合同第条规定承担违约责任。十房屋所占用的土地包括庭院围墙等所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权......”。

5、“.....十本合同的附件与合同有同等效力。十定,如银行认为需要买受人增加首付款或不同意放贷,买受人须增加首付款或更换付款方式。按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。乙方在签订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的商品房买卖合同商品买卖合同补充协议前期物业服务合同及业主临时公约,完全清楚合同内容并予以接受。本合同发生的过户登记费契税估价费印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定,各自承担。甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期天按房价的总额计算违约金给与乙方。逾期超过个月时合同式份,甲乙方各执份,另份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。甲方签章乙方签章日期年月日售房合同篇出卖人以下简称甲方买受人以下简称乙方甲乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。甲方愿将自有坐落市路号房屋间,建筑面积平方米售卖给乙方......”。

6、“.....南至,西至,北至附至平面图张。其房屋包括阳台走道楼梯卫生间灶间及其他设备。上列房屋包括附属设备,双方议定房屋价款人民币元,由甲乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币万元整其中住宅定金万元,商铺定金万元,车位定金万元甲方另开收款收据。乙方选择的付款方式。次性付款乙方须在签订商品房买卖合同的同时,次性付清购房款已付的定金抵作价款。分期付款首期付款乙方须在签订商品房买卖合同时交付总房价款的,计人民币元。已付的定金抵作首期付款第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房价款,计人民币元。第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房条过户双方同意在签订本合同后个月内,持本合同和有关证件共同到市房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。本协议式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效......”。

7、“.....同意就下列事项订立本商品房认购协议书,以资甲乙双方共同遵守乙方认购甲方开发的位于住宅小区的下列物业。商品篇卖方以下简称甲方买方以下简称乙方甲方根据中华人民共和国城市房地产管理法及有关规定,已依法通过划拨方式取得市区县地块的国有土地使用权,土地面积为平方米,国有土地使用证件为。甲方在上述地块上建设的项目名称为,现已竣工,取得房屋所有权证房屋所有权证字号,经市房屋土地管理局审核,准予上市销售,市经济适用住房销售许可证号为房内证经字第号。乙方自愿购买甲方的房屋,甲方愿意出售,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。本合同签订前,该房屋如有应缴纳的切捐税费用,概由甲方负责。关于售房合同集锦六篇范文售房合同售房合同模板。本合同自双方签字或盖章之日起生效......”。

8、“.....补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同式份,甲乙方各执份。甲方乙方年月日售房合同篇甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖事,在平等自愿诚实信用的前提下,达成如下协议甲方出卖人姓名身份证件号码乙方买受人姓名身份证件号码第条甲合同式份,甲乙方各执份,另份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。甲方签章乙方签章日期年月日售房合同篇出卖人以下简称甲方买受人以下简称乙方甲乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。甲方愿将自有坐落市路号房屋间,建筑面积平方米售卖给乙方。甲方出售给乙方的房屋东至,南至,西至,北至附至平面图张。其房屋包括阳台走道楼梯卫生间灶间及其他设备。上列房屋包括附属设备,双方议定房屋价款人民币元,由甲买卖合同商品买卖合同补充协议前期物业服务合同及业主临时公约,完全清楚合同内容并予以接受。本协议式两份......”。

9、“.....自双方签字之日生效。甲方卖方印身份证号住址电话年月日乙方买方印身份证号住址电话证明人售房合同篇出卖方简称甲方买受方简称乙方甲乙双方本着平等自愿的原则,同意就下列事项订立本商品房认购协议书,以资甲乙双方共同遵守乙方认购甲方开发的位于住宅小区的下列物业。商品住宅号楼座号,建筑面积平方米。商铺号楼号,建筑面积平方米买卖合同的同时,次性付清购房款已付的定金抵作价款。分期付款首期付款乙方须在签订商品房买卖合同时交付总房价款的,计人民币元。已付的定金抵作首期付款第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房价款,计人民币元。第期付款乙方须于签订商品房买卖合同后天以内,交付总房价款,计人民币元。第期付款乙方必须在商品房买卖合同约定的交房时间之前天付清余款,即人民币元,乙方付清余款后,方可办理房屋交接手续,甲方通知延期交房的,交款时间顺延。关于售房合同集锦六篇范文售房合同售房合同模板宅号楼座号......”。