1、“.....商定工程总工期为天日历天,自年月日开工至年月日竣工验收附各单位工程开竣工日期,见附表。开工前天,承包方向发包方发出开工通知书。在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限被迫停工者因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者按施工准备规定,不能提供施工场地水电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工因甲方不能按期供图供料供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。停水小时以上或连续间歇性停水停电天以上每次连续小时以上,影响正常施工工程进度款或代购材料差价款而影响施工。不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已下义务的履行甲方延期付款期限达到日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。如果乙方未能如期完成工程......”。

2、“.....甲方有权中止本合同项下义务的履行整个工程延期的期限达到日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。十争议解决方式凡因本合同的签订履行解除终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十其他条款在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。合同签定地十合同文本和效力本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。甲方地址邮编联系电话开户银行帐号建设工程承包合同范本发包单位以下简称甲方承包人以下简称乙方依照中华人民共和国合同法及其它有关法律法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商致,签订本合同。第条方业务主管部门副本份......”。

3、“.....建设单位发包方工程负责人年月日建工单位承包方工程负责人年月日建设工程承包合同范本甲方乙方合同签订地根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规条例规章等,双方遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,就本项目协商致,订立协议并共同遵照执行。工程概况工程名称工程地点工程范围及内容工程量承包形式工期开工日期竣工日期合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。质量标准采用下列工程质量达到省优至鲁班奖工程质量评定等级为优良符合国家质量验收标准双方约定的标准具体为合同价款本合同工程价款结算采用下列种方式采用次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过的,双方应另行签订补充协议......”。

4、“.....并按下列约定执行。帮助协调施工现场的临时用水用电等事宜。第条乙方义务承包人负责对工程质量进度安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。第条施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。第条验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。第条违约责任甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。因非甲方原因人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之的违约金逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。第十条其它本合同于年月日由双方在签订......”。

5、“.....上方各执份,上交份。发包单位甲方盖章授权代理人签字或盖章联系电话承包人签字或盖章联系电话年月日。建设工程承包合同范本承包合同建设工程承包合同模版合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。停水小时以上或连续间歇性停水停电天以上每次连续小时以上,影响正常施工工程进度款或代购材料差价款而影响施工。不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。工期提前。施工中如需提前竣工,双方协商致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准......”。

6、“.....并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。如果有的分享。第条施工准备甲方在开工前应办妥施工所需各种证件批件,申请领取建筑执照清除施工场地范围内影响施工的原有管线树木等障碍物解决施工用地包括材料构人工费结算。,按中标的价款结算。如果甲方未按合同付款,且延期支付任何笔款项的期限达到日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行甲方延期付款期限达到日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行整个工程延期的期限达到日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。十争议解决方式凡因本合同的签订履行解除终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十其他条款在合同履行过程中......”。

7、“.....对合同未尽事宜协商确定。合同签定地十合同文本和效力本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。甲方地址邮编联系电话开户银行帐号建设工程承包合同范本发包单位以下简称甲方承包人以下简称乙方依照中华人民因此造成乙方的损失,应由甲方负担。第条工程款结算全部工程造价的结算方式。按下列第项规定办理预算进行结算。,包干范围以外的费用另按有关规定付款。,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。,按预算定额规定的人工费结算。,按中标的价款结算。第条工程项目工程名称工程编号工程地点工程范围本合同全部工程建筑安装面积共计平方米各单项工程建筑安装面积详见工程项目览表。工程造价本合同全部工程施工图预算造价为人民币元各单项工程造价详见工程项目览表。第条工程期限根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为天日历天......”。

8、“.....见附表。开工前天,承包方向发包方发出开工通知书。在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限被迫停工者因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者按施工准备规定,不能提供施工场地水电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工因甲方不能按期供图供料供设备或其所供材料以及设备造价全部工程施工图预算造价人民币元,其中人工费元。各单项工程详见工程项目览表第条工程期限开竣工日期依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下全部工程自年月日开工,至年月日竣工。各单项工程开竣工日期详见工程项目览表施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第条规定,分别负责按时完成。在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。,而被迫停工者......”。

9、“.....而被迫停工或不能顺利施工者。第条物资供应全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。部管材料,由乙方负责办理申请订货调剂合用,特殊材料及统配部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。,全部材料设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。由甲方负责供应材料和设备的品种规格数量及进场期限施工组织设计或施工方案进行施工场地的平整,施工界区内的用水用电道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好切施工准备。第条物资供应由发包方供应以下材料设备的实物或指标除发包方供应以外的其他材料设备由承包方采购发包方供应承包方采购的材料设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求......”。