1、“.....重新签订补充协议。合同签订后施工前,方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款支付违约金,办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算收,但不免除乙方不按工程主材料报价单选购及使用材料所引起的责任。施工中如乙方发现甲方提供的材料设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出。甲方仍表示使用的,由此造成工程质量问题,责任由甲方承担。甲方或者乙方提供的材料应当符合室内装饰装修材料有害物质限量项强制性国家标准。第条工程质量及验收本工程执行国家现行的住宅装饰装修工程施工规范和本市现行的住宅装饰装修验收标准。本工程由方设计,提供施工图价确认后的金额,在般情况下,竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的。合同签订生效后,如变更施工内容材料,这部份的工程款应当按实计算。工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天......”。

2、“.....甲方负责采购供应的材料设备,应是符合设计要求的合格产品。甲方提供的材料设备按时送达现场后,甲乙双方应办理验收交接手续,由乙方负责保管,保管费由双备见附件工程主材料报价单。第条施工配合甲方工作在装饰施工前,向施工所在地的物业管理企业申报登记。甲方应在开工前日全部或者部份腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等应当采取保护措施。向乙方提供施工所需的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。工程开工前,甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。工程交付时,甲方提供上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本律师审定的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。乙方提供的材料设备是假冒伪劣产品的,应按材料设备价款的双倍赔偿甲方。甲方未办理有关手续......”。

3、“.....乙方未拒绝施工而发生损失或事故包括罚款的,乙方应承担连带责任。由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工窝工等损失。每停工窝工天,甲方应赔偿给乙方元。甲方如所引起的切后果,由甲方自负给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本律师审定。管理费为上述费用的总和税金除外的。总价款是甲乙双方对设计方案工程报价确认后的金额,在般情况下,竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的。合同签订生效后,如变更施工内容材料,这部份的工程款应当按实计算。工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天。第条材料供应甲甲方金额附件工程保修单公司名称联系电话用户姓名联系电话合同编号装饰工程地址施工单位负责人工地负责人开竣工日期竣工验收日期工程交付日期保修期限。合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署日期。如企业另有合同附件的......”。

4、“.....甲方签章乙方签章法定代表人委托代理人委托代理人住址地址电话电话邮编邮编签订日期年月日签订地点。乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生验收,应视作验收,但不免除乙方不按工程主材料报价单选购及使用材料所引起的责任。施工中如乙方发现甲方提供的材料设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出。甲方仍表示使用的,由此造成工程质量问题,责任由甲方承担。甲方或者乙方提供的材料应当符合室内装饰装修材料有害物质限量项强制性国家标准。第条工程质量及验收本工程执行国家现行的住宅装饰装修工程施工规范和本市现行的住宅装饰装修验收标准......”。

5、“.....提供施工图纸式份。甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。在施工过程中,甲方提出变更修改设计增减工程项目或者变更材料设备,须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单见附件工程项目变更单后,方能进行施工,因此影响竣工日期的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容增加施工项目当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解不成的,按下列第种方式解决向上海仲裁委员会申请仲裁。向人民法院提起诉讼。第条合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前......”。

6、“.....应以书面形式提出,并按合同总价款支付违约金,办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算责并承担责任。乙方提供的材料设备是假冒伪劣产品的,应按材料设备价款的双倍赔偿甲方。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有房屋承重结构或共用管线和设施,乙方应拒绝施工。乙方未拒绝施工而发生损失或事故包括罚款的,乙方应承担连带责任。由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工窝工等损失。每停工窝工天,甲方应赔偿给乙方元。甲方如未按约定对隐蔽工程竣工工程进行上海市装饰装修行业协会申请调解。家庭居室装饰装修每个隐蔽工程结束都需进行验收,并须在验收单上签字认可。竣工总验收,甲乙双方均须在验收单上签字,方能交付使用。如项工程不合格,乙方应予整改,直到合格为止。十工程竣工,通过验收交付使用时,乙方应向甲方提供工程保修单......”。

7、“.....保修期限不低于两年。包工包料的工程对整个工程实行保修,部分包工包料的工程对相关部分实行保修,清包工的提供的材料设备见附件甲方提供材料设备表。甲方负责采购供应的材料设备,应是符合设计要求的合格产品。甲方提供的材料设备按时送达现场后,甲乙双方应办理验收交接手续,由乙方负责保管,保管费由双方约定。由于保管不当造成损失的,由乙方负责赔偿。甲方采购供应的装饰材料设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。乙方提供的材料设,提供施工图纸式份。甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。在施工过程中,甲方提出变更修改设计增减工程项目或者变更材料设备,须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单见附件工程项目变更单后......”。

8、“.....因此影响竣工日期的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容增加施工项目的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。乙方提供的材料设备是假冒伪劣产品的,应按材料设备价款的双倍赔偿甲方。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有房屋承重结构或共用管线和设施,乙方应拒绝施工。乙方未拒绝施工而发生损失或事故包括罚款的,乙方应承担连带责任。由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工窝工等损失。每停工窝工天,甲方应赔偿给乙方元......”。

9、“.....乙方可以顺延工程竣工和交付日期,并有权要求赔偿停工窝工等损失。每逾期天,甲方应赔偿给乙方元。甲方未按合同约定时间付款的,每逾期天,甲方应赔偿给乙方元,工期顺延。工程未办理验收结算手续,甲方提前使用或擅自入住,由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。第条纠纷处理方式本合同在履行中或者在保修期内发生争议,由当事人双方协商解决也可以向上海市消费者权益保护委员会或上海市装饰装修行业协会申请调的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。乙方提供的材料设备是假冒伪劣产品的,应按材料设备价款的双倍赔偿甲方。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有房屋承重结构或共用管线和设施,乙方应拒绝施工。乙方未拒绝施工而发生损失或事故包括罚款的,乙方应承担连带责任......”。