1、“.....乙方在收到该定金之后,开始按本合同约定进行设计工作。完成设计交底后个工作日内,即乙方向甲方提供施工图及效果图,经甲方同意认可后付总设计费的。乙方在合同约定的期限内向甲方提交各阶段的图纸,每包厢及区域完整施工设计图式套,电子阅读文档份,效果图及电子文档输出份。甲方责任甲方应按本合同第条规定的金额和时间向乙方及时支付设计费用。逾期支付的,自逾期之日起,每日按当期应付未付款的万分之向乙方支付违约金。甲方未按阶段付清设计费前,乙方可暂停下阶段设计工作,因此造成的时间延误责任由甲方承担。甲方指定电话协调各方合作事宜。甲方订立工程施工合同时,应约束工程施工方服从乙方设计指导。若承包方与乙方有争议,由甲方代表出面协调,若因施工发生困难,施工方或窝工天,发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。由于承包人原因致使工期延误,每延误天......”。

2、“.....工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的。承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负责并承担损失。承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。双方约定其它违约责任。第条争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决依法向工程所在地人民法院起诉。第条不可抗力双方关于不可抗力的约定。第条保险。第条,应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范......”。

3、“.....违反有关安全操作规程消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的切经济损失。承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的切经济损失。第条工程质量及验收双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准可选择优良或合格。优良工程等级增加的经济支出。本工程以施工图纸作法说明设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收......”。

4、“.....装饰装有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决依法向工程所在地人民法院起诉。第条不可抗力双方关于不可抗力的约定。第条保险。第条合同生效合同生效日期年月日第条合同份数本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。双方约定合同副本份数。第条合同备案鉴证合同备案鉴证发包方身份证号承包方身份证号。第条其它约定。发包方盖章授权代表签字签订地点年月日承包方盖章授权代表签字签订地点年月日装修合同甲方法定代表人电话乙方承包方代表电话承包经营合同书由上述各方于年月日,在市订立经甲乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方浏阳华纳之声事宜,达成如下条款双方共同遵照执行第条合同标的物甲方提供给乙方承包经营的位于省市路号楼,场地面积共平方米。附有经营所需设施设备用具见所附交接清单第条承包期限乙方承包经营期限为自年月日至年月日。第条押金租金及支付方式押金乙方向甲方缴纳承包经营押金人民币元......”。

5、“.....承包结束后双方交接结清装修合同范文装修合同模板修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充。甲方乙方年月日年月日如何避免装修合同中的陷阱签合同前要心中有数明确双方材料供应索要水电改造的参考报价明确施工图纸明确付款时间明确奖惩条款合同文件中要注意施工细节尽量避免做不到的条款看清楚条文再签合同。装修合同甲方乙方施工队设计监理方房屋地点市区百度风景号楼室就以上地点的房屋装修事宜,以上各方经协商达成协议如下各方职责甲方责任协助施工队办理小区物业管理部门在施工前所要求的各项手续,并垫付施工队应付物业公司的装修抵押保证金元整按双方约定的条件支付乙方装修的人工费负责购买装修所需材料负责自己住房拆改事宜包括暖气的移位。乙方责任按照甲乙双方约定的施工项目及工艺要求,在设计监理方的督导检查下施工,包括全部瓦木油水电及需要安装的些配套项目自带施工所需工具保障施工安全,如出现问题,乙方自己负责......”。

6、“.....严格做好每道施工工艺,严把质量关做到优质工程。完工后保修部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起日内,将事件情况以书面形式通知另方,并自事件发生之日起十日内,向另方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十条争议的解决,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼,交有管辖权的人民法院裁决。第十条生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。第十条其他本合同式份,具有相同法律效力。各方当事人各执份,其他用于履行相关法律手续。甲方签字盖章生效乙方签字盖章生效年月日。装修合同范文装修合同模板。承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。第条竣工结算工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算......”。

7、“.....即视为同意。工程结算报告经发包人批准后,双方签字,日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。第条工程设计费按元每平方米计算,总设计费暂定为大写元整不含税。付款条件及方式本合同签订后天内,甲方需支付乙方总设计费的为定金。乙方在收到该定金之后,开始按本合同约定进行设计工作。完成设计交底后个工作日内,即乙方向甲方提供施工图及效果图,经甲方同意认可后付总设计费的。乙方在合同约定的期限内向甲方提交各阶段的图纸,每包厢及区域完整施工设计图式套,电子阅读文档份,效果图及电子文档输出份。甲方责任甲方应按本合同第条规定的金额和时间向乙方及时支付设计费用。逾期支付的,自逾期之日起,每日按当期应付未付款的万分之向乙方支付违约金。甲方未按阶段付清设计费前,乙方可暂停下阶段设计工作,因此造成的时间延误责任由甲方承担。甲方指定电话协调各方合作事宜......”。

8、“.....应约束工程施工方服从乙方设计指导。若承包方与乙方有争议,由甲方代表出面协调,若因施工发生困难,施工方要求更改设计,乙方应征得甲方同意,修改设计图纸。若甲方变更设计委托事项或提交的基础资料,或对所提交资料作重大方式向甲方交纳。第条甲方的权利义务甲方按约定提供给乙方经营,保证乙方独立自主经营。为乙方提供现有的经营场所及经营设施设备用具等。另附清单负责对乙方经营活动及食品卫生安全质量价格服务等进行检查和监督。保证乙方经营所需的水电正常供应特殊情况例外。负责场地内设备设施的基本维护维修。甲方按乙方要求,合同签定之日后预留十天作为乙方筹备时间,租金从第十日起计算第条乙方的权利义务必须合法经营,主动接受政府有关部门及甲方的管理检查监督和处罚。受处罚后的切善后事宜由乙方自理。按合同规定如期交纳有关费用。承担所聘用人员的工资及福利等费用和责任......”。

9、“.....确保财产安全。负责经营过程中所有设备设施的维护保养和维修,并确保合同期结束时所有资产完好和不流失。人为损坏或被盗,按协议价赔偿。认真做好社会治安消防安全防范用工管理等方面的工作,确保财产安全。未经甲方同意,乙方不得擅自对房屋设施做任何改动。包括在墙上打乙方自己负责,甲方不承担任何责任负责整个施工的质量把关,严格做好每道施工工艺,严把质量关做到优质工程。完工后保修年,乙方需交甲方元押金,待保修期满后,由甲方退给乙方。施工期间严格遵守小区物业管理部门的有关装修施工的各项管理规定,如施工期间出现问题则自行解决。设计监理方的责任负责房屋的设计制图施工放样备有每项工程的施工图收取元劳务费负责协助甲方选择装修材料负责对施工队工程质量工艺的具体指导和监理,每天必须到施工现场并在重要工程施工过程中与甲方共同验收后,方可进行下工程进度包括全部瓦木油水电等,每项工程至少有次验收,收取元工艺及监理费......”。