1、“.....因乙方责任造成的罚款除外。已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作。保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应由甲方的损失给予赔偿。施工组织设计和工期第条进度计划乙方应在协议条款约定的日期,将施工组修金。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程,按单项工程分别计算保修期。建设工程施工合同条件网友投稿。保修期间,乙方应在接到修理通知之日后天内派人修理,否则......”。

2、“.....因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部份,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出,由甲方承担。采取按合同价款定比率,在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的,甲方应在保修期满后天内结算,将剩余保修金和按协议条款约定利率计息的利息起退还乙方,不足部分由乙方交付。争议违约和索赔第十条争议甲乙双方因合同发生争议,要求调解仲裁起诉的,可按协议条款的约定,采用以下种或几种方式解决向协议条款约定的单位或人员要求调解向有管辖权的仲裁机关申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完成工程。合同确已无法履行双方协议停合同中没有类似和适用的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方代表批准执行。甲方代表不能同意乙方提出的变更价格,在乙方提出后天内通知乙方提请工程造价管理部门裁定实行社会监理的......”。

3、“.....事后提请工程造价管理部门裁定,对裁定仍有异议,按第十条约定的方法解决。竣工与结算第十条竣工验收工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款约定时间内组织有关部门验收,并在验收后天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后天内无正当理由不组织验收,或验收后天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提进行保修并支付保修金。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程,按单项工程分别计算保修期。建设工程施工合同条件词语涵义及合同文件第条词语涵义......”。

4、“.....由建设工程施工合同条件以下简称合同条件和建设工程施工合同协议条款以下称协议条款组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。发包方简称甲方协议条款约定的具有发包主体资料和支付工程价款能力的当事人。甲方驻工地代表简称甲方代表甲方在协议条款中指定的代表人。承包方简称乙方协议条款约定的具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表简称乙方代表乙方在协议条款中指定的代表人。社会监理甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门国务院各有关部门各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部建设工程施工合同条件网友投稿部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令通知由其本人签字后,以书面形成交给乙方代表......”。

5、“.....确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令批准图纸并履行其他约定的义务,否则乙格,变更合同价款合同中没有类似和适用的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方代表批准执行。甲方代表不能同意乙方提出的变更价格......”。

6、“.....由总监理工程师暂定,事后提请工程造价管理部门裁定,对裁定仍有异议,按第十条约定的方法解决。竣工与结算第十条竣工验收工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款约定时间内组织有关部门验收,并在验收后天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后天内无正当理由不组织验收,或验收后天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出......”。

7、“.....由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。第十条工期延误对下述造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。工程量变化和设计变更周内,非乙方原因停水停电停气造成停工累计超过小时不可抗力合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。第条图纸。甲方在开工日期天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。双方般责任第条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己失。因乙方原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权请求乙方在合理期限内无偿修理或者返工改建。经过修理或返工改建后......”。

8、“.....乙方应承担违约责任。因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。除非双方协议将合同终止,或因方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因方违约使合同不能履行,另方欲中止或解除全部合同,应提前天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。但违约方迟延履行或者有其他违约行为致使严重影响订立合同所期望的经济利益的,对方可以不经催告解除合同。第十条索赔甲方未能按合同约定支付各种费用顺延工期赔偿损失,乙方可按以下规定向甲方索赔有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据索赔事件发生后天内,向甲方发出要求索赔的通知甲方在接到索赔通知后天内给予批准,或要求乙方进步补充索赔理由和证据,甲方在天内未予答复,应视方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工......”。

9、“.....或收到乙方复工要求后小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。第十条工期延误对下述造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。工程量变化和设计变更周内,非乙方原因停水停电停气造成停工累计超过小时不可抗力合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。保修期间,乙方应在接到修理通知之日后天内派人修理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部份,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出,由甲方承担。采取按合同价款定比率,在甲方应付该项索赔已经批准。其他第十条安全施工乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施......”。