1、“.....施工现场的管理人员必须统着装。负责地方关系及施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工窝工工期拖延等,全部由乙方承担责任。乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放,及时外运至指定地点,在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁畅通,道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后,方可验收。负责组织各相关部门进行竣工验收,并提供最终验收证书,作为结算的依据。验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进行整改,以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。第十条违约责任乙方未完全履行合同,乙方应无条件返工,由此造成的工料损失由乙方承担,或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。除非双方协议将合同终止或因方违约使合同无法履行,违约方承担违约责任后应继续履行合同......”。

2、“.....因乙方施工保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失毁损,由乙方负全部责任。按照乙方的施工进度安排,如果甲方认为乙严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工,确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。乙方必须给其所有人员配臵明显的标识,乙方人员凭此标识进出施工场地。拆除的过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。在每个单位工程拆除前,乙方应提前小时将拆除的措施时间报甲方认可,未经甲方认可不得拆除。除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外,乙方应严格按合同规定执行,达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令,应服服从甲方在施工现场的统管理,按照甲方的部署进行拆除工作,不得野蛮施工。房屋拆除施工,渣土清运完成,平整好施工场地。经甲方验收合格后,甲方将预留的工程款全部付给乙方,验收不合格......”。

3、“.....工期要求本协议工程定于年月日开工,于年月日竣工。因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。甲乙双方责任及权力甲方乙方进入施工现场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项。负责协调切断水源电源通信等线路。负责审核乙方施工组织设计安全技术措施及进度网络图。负责现场工程质量工程进度的检查监督工作。乙方的职责乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施房屋拆除施工合同协议网友投稿。拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。乙方不将建筑垃圾运至指定地点,随意倾卸或道路未及时清理的,乙方应负违约责任。争议解决办法甲乙双方履行合同时发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何方均可向法院提起诉讼。第十条合同生效变更中止和终止本合同经生效......”。

4、“.....但任何方均可以对合同内容以书面形式提出变更修改取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时,甲方将用书面通知乙方,乙方在接到通知后天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正,如除前,乙方应提前小时将拆除的措施时间报甲方认可,未经甲方认可不得拆除。除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外,乙方应严格按合同规定执行,达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令,应服服从甲方在施工现场的统管理,按照甲方的部署进行拆除工作,不得野蛮施工。房屋拆除施工合同协议网友投稿。本合同项下双方相互提供的文件资料,双方除为履行合同的目的外,均不得提供给与拆除物资和相关工程无关的第方。本合同式陆份,甲方叁份,乙方叁份,未尽事宜由双方共同另行商议......”。

5、“.....制定安全生产施工措施,严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方必须设臵足够的专职安全员,负责施工现场安全生产的监督检查工作。乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失,概由乙方负责。乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作,严防附近农民在沿途卸车哄抢建筑垃圾,在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方滑坡等安全事故,如因此发生安全事故,切损失和责任由乙方承担。乙方在拆除过程中应做好安全防护工作,确保甲方的设备人员的安全,如因乙方的安全防护措施不当,造成的切损失由乙方承担内更换补充符合要求的人员或机具,否则乙方承担违约责任,甲方有权解除合同。乙方不将建筑垃圾运至指定地点,随意倾卸或道路未及时清理的,乙方应负违约责任。负责审核乙方施工组织设计安全技术措施及进度网络图......”。

6、“.....乙方的职责乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施工手续,发生的切费用由乙方负责。施工现场的管理人员必须统着装。负责地方关系及施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工窝工工期拖延等,全部由乙方承担责任。乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑的垃圾应集中堆放,及时外运至指定地点,在批。在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。拆除中对甲方指定的水暖电汽煤气化学等地上地下设施及管线的隔离点,应采取专项防护隔离措施,并报甲方进行备案。否则,因乙方责任造成的切损失,乙方应负全额赔偿责任。施工时发现不明障碍物或者不明管线等,施工单位应当立即暂停施工,采取必要的应急措施,并及时向甲方报告,经甲方处臵完毕后方可恢复施工。否则,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。第条竣工验收乙方在竣工前天内向甲方送交竣工报告最终验收证书......”。

7、“.....由乙方组织预验收,符合要求后,由甲方组织各相关部门进行竣工验收,并提供最终验收证书,作为结算的依据。验收垃圾外运期间乙方应确保道路清洁畅通,道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后,方可验收。负责施工的现场沿途及建筑的垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。乙方在施工期间未经甲方同意,不能随意更换现场代表。因拆除工作量大时间紧拆除场地狭小等,乙方应服从甲方现场的协调的管理,严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工,确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。乙方必须给其所有人员配臵明显的标识,乙方人员凭此标识进出施工场地。拆除的过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。在每个单位工程第条甲乙双方责任甲方职责提供拆除场地。负责审核乙方施工组织设计安全技术措施及进度网络图......”。

8、“.....乙方职责乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施工手续,发生的切费用由乙方负责。施工现场的管理人员必须统着装。负责地方关系及施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工窝工工期拖延等,全部由乙方承担责任。乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放,及时外运至指定地点,在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁畅通,道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后,方可验收。负责程款结算支付时间和方式付款采用银行汇票或电汇。本合同为固定单价合同,在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。第条工期具体开工时间日期第条工程质量及技术要求乙方将拆除范围内建构筑物全部拆除,并将建筑垃圾运至指定的地点,拆除的材料全部运出厂外,拆除现场要做到工完料净场地清......”。

9、“.....拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。第条施工安全乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,制定安全生产施工措施,严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的于不可抗力事件而影响合同义务的执行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间,但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。受到不可抗力影响的方应在不可抗力事故发生后,尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另方,并在天内将有关当局出具的证明文件提交给另方审阅确认,受影响的方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误,旦不可抗力的影响消除后,应将此情况立即通知对方。如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到天以上时,双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。第十条其它本合同所包括的附件,是本合同不可分割的部分,具有同等的法律效力......”。