法和市的有关规定,经双方协商致,签订本合同,并严肃履行。第条工程项目工程名称工程地点工程编号工程范围和内容全部工程建筑面积平方米。各单项工程详见工程项目览表工程造价全部工程施工图预算造价人民币元,其中人工费元。各单项工程详见工时,乙方应在验收前天向甲方提供以下文件,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位施工单位绘制竣工图。乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设天内,工业建设天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。工程结算包工不包料包工包料。如采取全部包干金额,般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。并偿付给乙方按预算造价每日万分之的逾期违约金。竣工工程验收合格,从验收之日起天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。在进行竣。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位施工单位绘制竣工图。乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设天内,工业建设天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。保修期发包方竣工验收后日历天共计个月。质保金承包总价的为保修金,保修期满后付清全部承包价款。合同生效日期合同生效日期双方签字建筑工程承包合同范本网友投稿各单项工程开竣工日期详见工程项目览表施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第条规定,分别负责按时完成。在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。,而被迫停工者,而不能继续施工者供料供设备或所需材料设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。第条物资供应全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其筑工程承包合同范本网友投稿。并偿付给乙方按预算造价每日万分之的逾期违约金。竣工工程验收合格,从验收之日起天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交定代表人职务承包方乙方地址邮码电话法定代表人职务依照中华人民共和国合同法和市的有关规定,经双方协商致,签订本合同,并严肃履行。第条工程项目工程名称工程地点工程编号工程范围和内容全部工程建筑面积平方米。各单项工程详见工程项目览表工程造价全部工程施工图预算造价人民币元,其中人工费元。各单项工程详见工程项目览表第条工程期限开竣工日期依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下全部工程自年月日开工,至年月日竣工。发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解解决不了的,可选择下述第项处理向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,直接向人民法院起诉。第条附则预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同附施工图预算送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区县工商行政管理局进行鉴证。在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同工程协议书,可做为本合同之附件工者。第条物资供应全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修年,采暖工程保修第个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨管道漏水漏气堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此招标工程,按市建设工程招标投标暂行办法签订合同。双方商定的其他事项第条合同附件工程项目览表。全部施工图纸。合同正本有此附件施工图预算。合同正本及建设银行有此附件甲方负责供应的材料设备览表。有关协议有关补充合同第十条合同份数及有效期本合同式份,甲乙双方各执正本份,并分别报送双方业务主管部门副本份。本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位发包方工程负责人年月日建工单位承包方工程负责人年月日。建本合同式份,甲乙双方各执份。甲方签章乙方签章开户银行开户银行帐号帐号电话电话年月日建筑工程承包合同范文篇发包方甲方地址邮码电话法定代表人职务承包方乙方地址邮码电话法定代表人职务依照中华人民共和国合同法和市的有关规定,经双方协商致,签订本合同,并严肃履行。第条工程项目工程名称工程地点工程编号工程范围和内容全部工程建筑面积平方米。各单项工程详见工程项目览表工程造价全部工程施工图预算造价人民币元,其中人工费元。各单项工程详见工任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失工程中途停建缓建或由于设计变更以及设计造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工窝工返工倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任乙方验收通知书送达日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金工倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任乙方验收通知书送达日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。第条安全文明施工乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之的逾期违约金。工程已基本竣工,如遇种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前天向甲方提供以下文件,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档招标工程,按市建设工程招标投标暂行办法签订合同。双方商定的其他事项第条合同附件工程项目览表。全部施工图纸。合同正本有此附件施工图预算。合同正本及建设银行有此附件甲方负责供应的材料设备览表。有关协议有关补充合同第十条合同份数及有效期本合同式份,甲乙双方各执正本份,并分别报送双方业务主管部门副本份。本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位发包方工程负责人年月日建工单位承包方工程负责人年月日。建各单项工程开竣工日期详见工程项目览表施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第条规定,分别负责按时完成。在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。,而被迫停工者,而不能继续施工者供料供设备或所需材料设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。第条物资供应全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其甲方负责供应的材料设备览表。有关协议有关补充合同第十条合同份数及有效期本合同式份,甲乙双方各执正本份,并分别报送双方业务主管部门副本份。本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位发包方工程负责人年月日建工单位承包方工程负责人年月日。建筑工程承包合同范本网友投稿。本合同式份,甲乙双方各执份。甲方签章乙方签章开户银行开户银行帐号帐号电话电话年月日建筑工程承包合同范文篇发包方甲方地址邮码电话法建筑工程承包合同范本网友投稿额每日万分之偿付乙方赔偿金。第条安全文明施工乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。第十条附则双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件洽商记录会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分甲方指定为工地代表乙方指定为工地代表。本合同未尽事宜,双方另行解各单项工程开竣工日期详见工程项目览表施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第条规定,分别负责按时完成。在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。,而被迫停工者,而不能继续施工者供料供设备或所需材料设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。第条物资供应全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其按中标的价款结算。工程款拨付与结办法,按现行规定办理详见附件。第条施工与设计变更乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要