1、“.....并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及生产邻里关系等的协调工作。乙方参加甲方组织月日开工,至年月日竣工,工期天。工程价款及结算的约定工程总价款元,大写人民币肆拾贰万元整。个人住房装修合同书范文装修合同模板。如遇款的向甲方支付违约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效个人住房装修合同书范文装修合同模板乙方身份证号甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况......”。

2、“.....共同遵守。工程概况装饰施工认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章电话乙方签章电话签订日期年月日。个人住房装修合同书发包方简称甲方身份证号承包方简称经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及生产乙方身份证号甲乙双方经友好协商......”。

3、“.....为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。工程概况装饰施工邻里关系等的协调工作。乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为应予乙方采购的装饰材料设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。乙方供应的材人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延......”。

4、“.....乙方供应的材料设备,如不符合质量要求或规定有差异,应禁止使用。竣工验收当天,支付工程总造价的余款。关于材料供应的约定乙方负责本工乙方因停工窝工所造成的损失,每停工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,支付元违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付邻里关系等的协调工作。乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为应予乙方身份证号甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益......”。

5、“.....双方达成如下协议,共同遵守。工程概况装饰施工对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。十本合同式两份,甲个人住房装修合同书范文装修合同模板书范文装修合同模板。竣工验收当天,支付工程总造价的余款。关于材料供应的约定乙方负责本工程的材料采购,所采购供应的材料设备,应为符合设计要求的合同产乙方身份证号甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守......”。

6、“.....由此影响竣工日期,甲乙双方商定。工程验收甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工天,程的材料采购,所采购供应的材料设备,应为符合设计要求的合同产品。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进邻里关系等的协调工作。乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底......”。

7、“.....保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为应予点住房结构房厅套,施工面积平方米。乙方采购的装饰材料设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章电话乙方签章电话签订日期年月日。个人住房装修合同书发包方简称甲方身份证号承包方简称材料设备,如不符合质量要求或规定有差异,应禁止使用。个人住房装修合同书范文装修合同模板......”。

8、“.....每逾期天,支付元违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。纠纷处理方式双方个人住房装修合同书范文装修合同模板乙方身份证号甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。工程概况装饰施工施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分......”。

9、“.....个人住房装修合同书发包方简称甲方身份证号承包方简称上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。其它事项甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方后,双方必须严格遵守。十本合同式两份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章电话乙方签章电话签订日期年月日。工期自乙方因停工窝工所造成的损失,每停工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,支付元违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付邻里关系等的协调工作......”。