1、“.....工期也予顺延。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续详协调工作。如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,积平方米。装饰施工内容详见附件装饰施工内容表。承包方式包工包料清包工部分承包。总价款元,大写人民币其中材料费,人工费管理费,设计费垃圾清运费,税金其他费用经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天。沪市装饰装修施工合同打印版。其它事项甲方工作甲方应在开工的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后......”。

2、“.....任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式沪市装饰装修施工合同打印版饰装修施工合同发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国价格法上海市保护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如逾期竣工的,逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付约金。甲方办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款......”。

3、“.....纠纷办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十其它约定十本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章乙方签章委托代理人法定代表人住址地址电话电话邮编邮编签订日期年月日签订地点。沪市物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。经甲方同意和所在地房管或物业管理益保护法中华人民共和国价格法上海市保护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况......”。

4、“.....共同遵守。其它事项甲方工作甲方应在开工前天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份,并向乙方门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,停工或窝工天,甲方付乙方元甲方按合同的约定付款的,逾期天,按逾期付款的支付约金。由于乙方原因甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续详修期从竣工验收签章之日起算。沪市装饰装修施工合同打印版......”。

5、“.....本工程由方设计施工方案。甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。验收移交手续详见附件工程质量验收单。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。关于工程质量及验收的约定本工程执行住宅建筑装饰工程技术规程住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准质量评定理方式因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投拆。当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。将不选定的解决方式划出合门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线......”。

6、“.....甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,停工或窝工天,甲方付乙方元甲方按合同的约定付款的,逾期天,按逾期付款的支付约金。由于乙方原因饰装修施工合同发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国价格法上海市保护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。将不选定的解决方式划出合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付约金,沪市装饰装修施工合同打印版于乙方原因造成质量事故......”。

7、“.....工期不变。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单详见附件见后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。工程验饰装修施工合同发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国价格法上海市保护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。工程验收。关于工程价款及结算的约定工程款付款方式列下表注装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理......”。

8、“.....工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲乙双方方能签订工程保修单详见附件,天,按逾期付款的支付约金。由于乙方原因逾期竣工的,逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付约金。甲方办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用验收标准。本工程由方设计施工方案。甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单详见附件见后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,停工或窝工天......”。

9、“.....逾期天,按逾期付款的支付约金。由于乙方原因协议,共同遵守。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十其它约定十本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章乙方签章委托代理人法定代表人住址地址电话电话邮编邮编签订日期年月日签订地点。沪市详见附件工程质量验收单。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期......”。