1、“.....按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责。讲究职业道德,端正经营作风,勘察成果应满足设计和施工的要求。补充协议中乙方应负的其它责任。第条违约责任甲方不履行合同时,无权要求返还定金乙方不履行合同时,双倍返还定金。甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费,每超过日,应偿付未支付勘察费的千分之逾期违约金乙方未按合同规定日期提交勘察成果,每超过日,应减收勘察费千分之。由于乙方原因造成勘察成果质量低劣,不能满足设计技术要求时,其勘察费用由乙方承担。第条本合同执行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,由当地人建设行政主管部门调解调解不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁双方不在本合同中约定仲裁按时准备好各种材料,并承担费用。按时为勘察人员准备好住宿办公临时库房就餐食堂取暖饮水以及条件许可的其它福利设施,甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时,甲方应支付乙方临时设施费......”。

2、“.....经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。工程完工后,在天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费用结算的依据。维护乙方提交的勘察成果,不得擅自修改转让。由于甲方原因造成乙方窝工,除工期顺延外,甲方应支付窝工费。补充协议中甲方应负的其它责任。乙方派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘,确定勘察手段勘察工作量,编制工程预算。工程勘察合同篇打印版。在勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计。勘察过程中,根据场地地形地质条件和技术规范要求,向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续。按照国家现行的标准规范和规程└┴┴┘第条乙方按下述进度份数向甲方提交勘察成果┌┬┬┐提交日期勘察成果名称├┬┬┤提交份数年月日├┴┴┤├┤├┤├┤└┴┴┘勘察成果规定提交份,超过份另行计费......”。

3、“.....如遇特殊情况设计变更工程量变化自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等时,工期顺延任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商另附协议。第条违约责任因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下因勘察设计而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金......”。

4、“.....每拖延天,应向委托方交纳按勘察设计费的违约金。由于变更计划提供的资料不准确未按期提供勘察设计必需的资料或工程勘察合同篇打印版补救措施外,应免收受损失部分的勘察设计费,并根据损失程度向发包方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的。由于承包方原因,延误了勘察设计文件交付时间,每延误天,应减收该项目应收勘察设计费的千分之。合同生效后,承包方要求终止或解除合同,承包方应双倍返还发包方已支付的定金。承包方交付勘察设计文件后,按规定参加有关上级的勘察设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件年内项目开始施工,负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在年内项目尚未开始施工,承包方仍负责上述工作,可按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。承接部分设计业务的承包方直接对发包方负责......”。

5、“.....工程建设地点。工程规模特征。工程勘察设计任务委托文号日期。工程勘察设计任务内容与技术要求。承包方式。预计勘察设计工际发生的工作量支付勘察费。工程完工后,在天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费用结算的依据。维护乙方提交的勘察成果,不得擅自修改转让。由于甲方原因造成乙方窝工,除工期顺延外,甲方应支付窝工费。补充协议中甲方应负的其它责任。乙方派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘,确定勘察手段勘察工作量,编制工程预算。工程勘察合同篇承包方根据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商致,签订本合同,以资共同遵守第条工程名称工程地点工程规模工程投资。第条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书见附表第条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法......”。

6、“.....委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内次结清或订为分若干次结清。勘察任务的定金为勘察费的,下,将设计业务按技术要求,分别委托给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包方时,必须选定其中个承包方做为主体承包方,负责对整个建设工程项目设计的总体协调。发包方在委托业务中不得收受贿赂索取回扣或者其他好处。发包方不得指使承包方不按法律法规工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。未经承包方许可,发包方不得擅自修改勘察设计文件,或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。承包方责任应按照现行的标准规范规程和技术条例,进行工程测量工程地质水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度质量提交勘察成果。勘察设计合理使用年限为年......”。

7、“.....负责该合同项目的勘察设计联络工作。承包方对勘察设计文件出现的遗漏或负责修改或补充。由于承包方勘察设计造成工程质量事故损失,承包方除负责采取交份数年月日├┴┴┤├┤├┤├┤└┴┴┘勘察成果规定提交份,超过份另行计费。工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况设计变更工程量变化自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等时,工期顺延。第条取费标准及拨付办法本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定。本工程勘察费估算为元,合同生效后天内,甲方向乙方预付估算勘察费的作为定金本合同履行后,定金抵作勘察费工程勘察验收程勘察合同工程勘察合同返回目录订立合同双方建设单位以下简称甲方勘察单位勘察院,以下简称乙方。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务......”。

8、“.....经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。第条工程名称规模投资额建设地点。第条勘察的范围进度和质量。第条甲方的义务在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。在签订合同时,甲方必须在年月日向乙方提交由设计单位提出经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布臵各份,提交由建设单位委托设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间进度质量负责。工程勘察合同篇打印版。第条工程勘察范围本工程项目勘察委托文号日期。工程建设地点。技术要交付成果后天内,结清全部费用。双方委托银行代付代收有关费用。第条双方责任甲方甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时提供已有技术资料包括地下管线地下构筑物的资料,并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清,致使勘察过程中发生或危及人身安全时......”。

9、“.....若勘察现场需要看守,特别是在有毒有害等危险现场工作时,甲方应派人负责安全保卫工作。派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如征购土地青苗赔偿拆除障碍物平整施工现场修好通行道路接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用。勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用。按时为勘察人员准备好住宿办公临时库房就餐食堂取暖饮水以及条件许可的其它福利设施,甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时,甲方应支付乙方临时设施费。勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按在勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计。勘察过程中,根据场地地形地质条件和技术规范要求,向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续。按照国家现行的标准规范和规程进行勘察,根据委托任务书提出的技术要求,按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责......”。