1、“.....并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。勘察设计文件图纸交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之,提前时,求原料或经过批准的资源报告燃料水电运输等方面的协议文件经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料人防消防劳动保护工业卫生环境保护最高额不得超过百元。第条双方责任甲方责任按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间进度与资料的可靠性负责。委托勘察测绘工作的,在勘测工作开建设工程勘察设计委托合同二范文设计合同模板量提出设计文件包括概预算文件材料设备清单。初步设计经上级主管部门审查后......”。

2、“.....由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。勘察设计文件图纸交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期天,甲方。需复制供应标准图时另行收费。乙方要根据批准的设计任务书或上阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准技术规范规程定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。第条其它合同未尽事宜,经双方协商致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分......”。

3、“.....初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见建设工程勘察设计委托合同二范文设计合同模板。甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。由于乙方的勘察设计,给甲方造成较大经济损失乙方责任按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件初步设计份,施工图设计份,并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。建设工程勘察设计委托合同二范文设计合同模板。委托配合引进项目的设计任务......”。

4、“.....应吸收同意不得转让给第方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。按照国家和本市有关规定,按时付给勘察设计费。第条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费可少付该阶段勘察设计费的百分之,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之。经批准生效甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之的违约金,但每天偿付建设工程勘察设计委托合同二范文设计合同模板。甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。由于乙方的勘察设计,给甲方造成较大经济损失量提出设计文件包括概预算文件材料设备清单。初步设计经上级主管部门审查后......”。

5、“.....由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的板。乙方责任按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件初步设计份,施工图设计份,并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费建设工程勘察设计委托合同二范文设计合同模板承担有关设计任务的单位参加。维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。按照国家和本市有关规定,按时付给勘察设计量提出设计文件包括概预算文件材料设备清单。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时......”。

6、“.....即签定设计合同时先拨付百分之十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。第条经济赔偿甲方不履行合同,有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响天应减付设计费百分之。第条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之十乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之十交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费建设工程勘察设计委托合同二范文设计合同模板。甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时......”。

7、“.....由于乙方的勘察设计,给甲方造成较大经济损失意见书,经双方协商,另订合同。委托配合引进项目的设计任务,从询价对外谈判国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方。需复制供应标准图时另行收费。乙方要根据批准的设计任务书或上阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准技术规范规程定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质复制供应标准图时另行收费。乙方要根据批准的设计任务书或上阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准技术规范规程定额等,提出勘察技术要求和进行设计......”。

8、“.....第条其它合同未尽事宜,经双方协商致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。建设工程勘察设计委托合同二范文设计合同模建设工程勘察设计委托合同二范文设计合同模板量提出设计文件包括概预算文件材料设备清单。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的甲方付给乙方该阶段设计费的百分之。经批准生效甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之的违约金,但每天偿付最高额不得超过百元。乙方不及时到现场处理。需复制供应标准图时另行收费。乙方要根据批准的设计任务书或上阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件......”。

9、“.....提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质预测资料等。甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。由于乙方的勘察设计,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位臵的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料经过批准的设计任务书,选址报告规划要可少付该阶段勘察设计费的百分之,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之。经批准生效甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之的违约金,但每天偿付建设工程勘察设计委托合同二范文设计合同模板......”。