1、“.....在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位甲方工程安装承包单位乙方年月日施工承包合同篇发包人简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任协作配合,确方责任。甲方权力甲方发现乙方出现下列情况时,有权单方面解除承包施工合同有权拒付工程款有权要求乙方作出经济赔偿工程转包乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用发生重大工程质量事故不遵守项目部有关工程施工质量管理规定。十乙方责任认真组织施工,自觉接受甲方监督检查认真履行合同承诺,按期完成施工任务,确保按时竣工交付使用严格执行项目建设规范要求,按图施工,文明施工,确保施工质量加强安全施工教育和管理,及其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。在组织施工过程中,如遇特殊情况,甲方对个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用......”。

2、“.....在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第条竣工验收结算与保修乙方在单项工程竣工前日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟求全部工程达到合格标准在组织施工中,要坚持按图施工,任何方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工返工和材料构件的积压倒运,劳动力机械调迁等损失,应由甲方负担,乙方应以书面通知甲方,由甲方在天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何方不得强行施工缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。在实用的施工承包合同三篇范文施工合同模板规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任协作配合,确保工程施工质量......”。

3、“.....达成以下合同条款供双方遵照履行。第条工程概况工程名称工程建设地工程规模特征工程施工任务内容与技术要求须符合建筑地基处理技术规范要求。预计施工工作量完成施工工作量测量方式质量标准第条甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性可靠性负责本工程批准文件用地附红线范围,以及施工许可等批件复印件。工程施工任务委托书,技术要求加强安全施工教育和管理,及时消除安全隐患,杜绝安全事故发生,并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。十乙方权力有权要求甲方按合同约定结算工程款。十违约责任,不能在时限规定日期竣工并验收合格的,按日承担元的违约责任累计计算。,由乙方负责返修,直至合格,并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误,也应按上述规定赔付逾期违约金,乙方应在接到甲方通知日内进行维护修理,否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用供所有工程设计图纸份组织设计施工单位进行工程设计交底......”。

4、“.....安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。第十条本合同式份,甲乙方各执份。合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位甲方工程安装承包单位乙方年月日施工承包合同篇发包人简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法甲方在开工前应办妥征地拆迁申请领取建筑执照清除施工场地范围内影响施工的原有管线树木等障碍物解决施工用地包括材料构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地解决施工用水源电源和运输道路的畅通应于年月日向乙方提供所有工程设计图纸份组织设计施工单位进行工程设计交底。工程地点。工程内容和规格新修水池共计个。合同总造价元。施工要求工。工程工期年月日至年月日。共天。工程承包方式包工包料。结算及付款,工程施工到半付,工程资料......”。

5、“.....实用的施工承包合同篇在人民愈发重视法律的社会中,我们用到合同的地方越来越多,签订合同在定程度上可以提高经济效益。那么写合同时需要注意哪些问题呢下面是关于施工承包合同篇,仅供参考,欢迎大家阅读。施工承包合同篇建设单位甲方工程安装承包单位乙方身份证号码为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,完工验收合格结清全部工程款。甲方责任。甲方权力甲方发现乙方出现下列情况时,有权单方面解除承包施工合同有权拒付工程款有权要求乙方作出经济赔偿工程转包乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用发生重大工程质量事故不遵守项目部有关工程施工质量管理规定。十乙方责任认真组织施工,自觉接受甲方监督检查认真履行合同承诺,按期完成施工任务,确保按时竣工交付使用严格执行项目建设规范要求,按图施工,文明施工......”。

6、“.....安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。第十条本合同式份,甲乙方各执份。合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位甲方工程安装承包单位乙方年月日施工承包合同篇发包人简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任协作配合,确化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节约的工程投资,归乙方,归设计单位。由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期天,应按该项工程的预算造价包工不包料工程按预算人工费计算,由乙方偿付给甲方万分之的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前天,由甲方付给乙方万分之的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款......”。

7、“.....不因此推迟交工。甲奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下第项方式处理申请仲裁委员会仲裁向人民法院起诉。第条工程负责人和工伤事故甲方派为驻现场负责人,乙方从保修金中扣除。,由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失,承担相当于所欠金额倍的违约责任。十本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成致意见的,申请人民法院裁决。十本合同自双方签字盖章按手印后生效,全部工程竣工,工程款项结清后失效十本合同式两份,双方各执份。甲方盖章乙方盖章年月日年月日。第条施工与设计变更乙方在组织施工中必须坚持百年大计......”。

8、“.....要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要完工验收合格结清全部工程款。甲方责任。甲方权力甲方发现乙方出现下列情况时,有权单方面解除承包施工合同有权拒付工程款有权要求乙方作出经济赔偿工程转包乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用发生重大工程质量事故不遵守项目部有关工程施工质量管理规定。十乙方责任认真组织施工,自觉接受甲方监督检查认真履行合同承诺,按期完成施工任务,确保按时竣工交付使用严格执行项目建设规范要求,按图施工,文明施工,确保施工质规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。第条工程概况工程名称工程建设地工程规模特征工程施工任务内容与技术要求须符合建筑地基处理技术规范要求。预计施工工作量完成施工工作量测量方式质量标准第条甲方应向乙方提供下列文件资料......”。

9、“.....以及施工许可等批件复印件。工程施工任务委托书,技术要求通过书面形式确定顺延期限因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者因甲方不能按期供图供料供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。第条施工准备甲方在开工前应办妥征地拆迁申请领取建筑执照清除施工场地范围内影响施工的原有管线树木等障碍物解决施工用地包括材料构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地解决施工用水源电源和运输道路的畅通应于年月日向乙方实用的施工承包合同三篇范文施工合同模板乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下第项方式处理申请仲裁委员会仲裁向人民法院起诉......”。