1、“.....建筑安装工程承包条例及建筑安装工程总分包实施办法等有关规定,双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下施工内容给甲方海河东路建材园区内的两栋厂份,甲乙双方各两份。本合同正本两份,双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。本合同履行完成后自动终止。附件资料甲方盖章乙方盖章法定代表人法定代表人授权代表签字授权代表签字单位地址单位地址电话电话传真传真开户银行开户银行户名户名帐号帐号年月日年月日工程工程合同篇甲方乙方根据中华人民共和国经济法,建筑安装工程承包条例及建筑安装工程总分包实施办法等有关规定,双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下施工内容给甲方海河东模板。施工期间,乙方应安全施工,防止安全事故的发生,如因乙方责任发生的安全事故,其责任费用由乙方承担。乙方应文明施工......”。

2、“.....如因乙方原因造成的工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。其他约定如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责,但如因不可抗力原因导致工期顺延,则乙方不承担延期责任。甲方应按时支付工程款,如不能按期支付,甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求以节约能源保护环境安全施工为已任,为建造优质高效环保工程而共同努力。法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。工程质量及安全严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。甲乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施......”。

3、“.....尽快做出材料计划施工组织设计及工程进度计划报给甲方。工程款支付苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的半年后经复验合格,再付合同价的工程初验后个月经验收合格,按审计决算付清余款。关于工程质量所有苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植在施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题家及地方现行规范进行施工验收。工程工程合同汇编篇范文工程合同模板。甲方应按时付清乙方的机械设备租赁费用,因未按时付清租赁款而造成乙方强行使设备停运的后果由甲方承担。甲方负责乙方机械设备的燃油和操作人员的住宿和生活费。甲方对乙方提供的设备有经常维修或长时间不能修复的,有权要求更换同规格型号的设备,对乙方进场人员不服从甲方安排的,有权要求退场。乙方权益与权力乙方设备和人员进场后应服从甲方的安排,积极配合甲方的工作......”。

4、“.....第条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿意通过协商调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第条其他约定第条附则本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。工程总造价万元大写。工期乙方确保在年月日开工,于月日完工,工程标准达到合格级。开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决合同确无法履行双方协议停止施工法院要求停止施工。本合同附件具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章生效,式肆份,甲乙双方各两份。法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。工程质量及安全严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收......”。

5、“.....对工程项目进行有总价为第次工程款为第次工程款为第次工程款为甲方责任甲方负责与乙方的各项协调工作。负责协调乙方办理入场的各项管理手续。施工期间,乙方应安全施工,防止安全事故的发生,如因乙方责任发生的安全事故,其责任费用由乙方承担。乙方应文明施工,交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。其他约定如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责,但如因不可抗力原因导致工期顺延,则乙方不承担延期责任的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。双方责任甲方责任按本协议的要求支付此项工程款。提供施工用电用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜......”。

6、“.....负责配电房的建设和电缆沟的建设。乙方责任依据协议施工图纸施工,并按期完成此项工程。工程质量按本合同正本两份,双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。本合同履行完成后自动终止。附件资料甲方盖章乙方盖章法定代表人法定代表人授权代表签字授权代表签字单位地址单位地址电话电话传真传真开户银行开户银行户名户名帐号帐号年月日年月日工程工程合同篇甲方乙方根据中华人民共和国经济法,建筑安装工程承包条例及建筑安装工程总分包实施办法等有关规定,双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下施工内容给甲方海河东路建材园区内的两栋厂生产和防火的约定方提供的施工图纸或作法说胆,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第条工程停建或缓建由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作......”。

7、“.....第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同约定付款,每负担。关于违约责任甲方责任第点甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟天偿付给乙方逾期违约金元。第点甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟天按工程价款的千分之偿付给乙方逾期违约金。乙方责任第点工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。第点乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟天罚款元。合同的生效与终止合同各零部件及各系统的安全可靠,操作人员必须持证上岗,因此造成的损失由乙方承担责任。乙方人员进场应遵守甲方各项规章制度,有责任保护甲方财产安全,配合甲方消除事故隐患......”。

8、“.....乙方不负担提供,如甲方需要,乙方有义务提供,由此产生的费用由甲方承担。乙方负责设备操作人员的道德责任,安全教育和技术培训。乙方操作期间有权拒绝违章操作。共同责任甲乙双方本着友好互利尊重对方权益的原则进行合作,共同遵守各项法律法规的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。双方责任甲方责任按本协议的要求支付此项工程款。提供施工用电用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。本工程所涉及的红线划分园林规划市政道路青苗补偿施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。负责配电房的建设和电缆沟的建设。乙方责任依据协议施工图纸施工,并按期完成此项工程。工程质量按该工程遗留问题甲方在施工前准备好施工图纸技术交底等工作乙方接到图纸后,尽快做出材料计划施工组织设计及工程进度计划报给甲方......”。

9、“.....经初验合格后,付合同价的半年后经复验合格,再付合同价的工程初验后个月经验收合格,按审计决算付清余款。关于工程质量所有苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植在施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题建或缓建由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同约定付款,每延期天,按付款额的支付违约金。第条保修本合同保修期为竣工之日算起,为期年。保修范围为本合同中规定的乙方工程工程合同汇编篇范文工程合同模板期天,按付款额的支付违约金......”。