1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....组织由甲方监理方总包方乙方共同参加的基底质量验收，验收合格后乙方开始施工。协调乙方提交的工程进度计划与总包方工程进度计划之间的配合。按合同有关条款支付有关款项。组织有关部门对工程进行竣工验收包括中间工程验收，评定工程质量等级，签署工程验收单。甲方未按合同要求支付乙方预付款及进度款，造成乙方实际发生的经济损失，按实补偿。甲方凭乙方开出的总额出具地税完税证明给乙方。该项只有甲方是总承包方时适用乙方职责按照本合同规定进行材料采购，并实施施工。向部分。附件略甲方签章乙方签章委托代理人法定代表人委托代理人住址地址电话电话邮编邮编签订日期年月日签订地点工程工程合同篇发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法以及其他法律法规之规定，本着平等自愿诚信公平原则，甲乙双方经友好协商......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。工程验收甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收，甲方应自接到办理与施工相关的切手续，包括在签订合同前交纳屡约保证金元向甲方提供施工方案开工报告等。否则乙方不得开工，若乙方天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此而产生的后果由乙方负责。乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。其它十本合同未涉及内容，经双方协商解决......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收，甲方应自接到通知日内组织验收，并办理验收移交手续详见附件工程质量验收单。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求，主要包括电气线路高空作业水和其它管道畅通合格。乙方在施下合同，以资共同遵守。工程概况工程名称工程范围工程承包内容合同约定的承包期限内出现的工程维保事项。承包方式包工包料，固定单价包干。实用的工程工程合同范文汇编篇。乙方代表的联系单验收单须经本人签名，并以书面形式递交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名收到时间方生效。乙方驻工地代表姓名。甲方职责监督总包单位完成基底施工......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人联系地址联系地址联系电话联系电话签订日期年月日签订日期年月日工程工程合同篇甲方乙方工程名称工程地点工程内容包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容，含打拆坝，排水结合填筑防洪堤围埝等。工程标准河道标准底宽米底高程米坡比。按照河道施工规范，中心线最大误差为〒左右，河底高程误差不大于，平均值不高于设计高程底宽〒，平均值不小于实用的工程工程合同范文汇编篇方提供施工方案贰份。向甲方或总包方提供有关资料，现场施工人员名单。按现行国家工程质量标准和甲方设计要求，保质保量按时完成合同范围内的工程项目。接受甲方代表对施工准备工程质量工程进度工程安全的检查和监督。乙方施工期间必须采取严密的施工安全措施。保证工程质量，工程须经工程所在地的质量检测部门验收合格......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失，每停工或窝工天，甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的，每逾期天，按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期天，乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构，由此发生的损失或事故包括罚甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。乙方提供的材料详见附件主弱电布线材料报价单。乙方对甲方采购的弱电布线材料设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....签署工程验收单。甲方未按合同要求支付乙方预付款及进度款，造成乙方实际发生的经济损失，按实补偿。甲方凭乙方开出的总额出具地税完税证明给乙方。该项只有甲方是总承包方时适用乙方职责按照本合同规定进行材料采购，并实施施工。向甲方提供施工方案贰份。向甲方或总包方提供有关资料，现场施工人员名单。按现行国家工程质量标准和甲方设计要求，保质保量按时完成合同范围内的工程项目。接受甲方代表对施工定本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准质量评定验收标准。本工程由方设计，施工方案。甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单详见附件后，方能进行该项目的施工......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....以资共同遵守。工程概况工程名称工程范围工程承包内容合同约定的承包期限内出现的工程维保事项。承包方式包工包料，固定单价包干。关于材料供应的约定甲方提供的弱电布线材料详见附件甲方提供弱电布线材料设备表。本工程甲方负责采购供应的材料设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....乙方承担由于质量问题造成不良后果的切责任。由于乙方原因，在施工中发生的安全事故和造成的损失，由乙方负责。工程决算工程单项竣工验收合格后，乙方须在周内报交工程决算书。甲方收到决算后，应在周内组织审核，如月内未组织审核，则视同认可乙方所报的工程决算总价。造价工程总价款暂定材料理论用量及单价属于附件形式出现。工期因乙方原因造成已定工期延误，由乙方按本合同总价的万分之每天支付给甲方作为违约金，但总额不超过工程价的。下乙方联系，在签订工程项目变更单详见附件后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。工程验收甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....十本合同式份，其中正本份副本份，双方各执正本份副本份。甲方公章乙方公章法定代表人签字或委托代理人法定代表人签字或委托代理人工程工程合同篇合同编号委托方以下称甲方承接方以下称乙方签约地点施工地点签约时间年月日合同内容本合同项所指的项目是系统配件参考附件物料清单合同金额合同总金额为人民币合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。关于材料供应的约定甲方提供的弱其他事项违约责任甲乙双方均不得违反合同约定，否则应当按照法律及合同约定承担相应的违约责任。本合同未尽事宜经双方协商致，可以签订补充协议，补充协议自双方签字盖章之日起生效。附件系本合同的有效组成部分，与本合同的其他条款具有同等法律效力。甲乙双方因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，由工程住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。本合同自双方签字盖章后生效。本合同式贰份，甲乙双方各执份......”。