根据报价表的单价和实际尺寸数量计算本项目由甲方以包工包料包审批手续的方式委托乙方加工安装工程价款支付结算方式付款方式合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的,计人民币元大写元整广告制作安装完毕验收合格再支付工程总造价的,计人民币元大写整作为乙方的保修保障金合计人民币大写元整,满年后天内,甲方负责与乙方结清余款。工程期限为天,其中加工配件天,运输天,安装天。双方责任甲方责任开工前甲方为乙方施工接提供电源,由乙方负责接通电源。甲方协助乙方选好材料堆放场地。原材料堆放场地如为有偿占用,由甲方负责其费用材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。甲方派驻工地代表,对工程进度工程质量进行监督,办理工程中应由甲方解决的问题,以及其它事宜。甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天元。甲方负责工程价款拔付和竣工结算,负责组织工程竣工验收。如甲方未按合同约定期限支付余款,甲乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告牌进行处理或拍卖,同时此合同终止。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天元工期顺延。在广告牌所有余款未付清之前广告牌的所有权归乙方所有。工程制作完工并通过甲方验收合格后,支付乙方合同总价即元。留作为质保金年后付完工验收时只收元乙方向甲方提供工程总造价的工程正规发票。广告牌的制作安装验收及保修甲方负责广告的设计,合同签订后个工作日内提交设计稿效果图及施工方案给乙方。施工应安全文明规范施工保险由乙方负责购买。施工期间发生切意外与甲方无关,甲方不承担任何责任。现场施工期间与物业配合由乙方负责,户外招牌广告工程质量达到防标准。即防雷防风抗级风力防雨防漏。乙方在个工作日内完成广告牌的制作安装乙方在完成工程后通知甲方验收。甲方应在天之内现场验收,验收标准为甲方签字确认的实景照片。竣工日起年内,乙方负责整体保修。双方权利义务及违约责任甲方权利义务及违约责任甲方提供广告发布的场地,如需费用由甲方承担。甲方按本合同第条约定的付款时间和第条付款方式向乙方支付合同价款金额。甲方未按期支付工程款项,造成乙方不能按时开工或工期延误天,需额外向乙方支付合同总额的作为违约赔偿金。造成乙方不能按时开工或工期延误,损失和后果由甲方负责承担。广告牌制作合同合同范本材料。违约责任及争议解决乙方应保证工程质量结构牢固性抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定,乙方应承担返工及相应损失。乙方未能在合同规定的时间内完工,每逾期日按工程总造价的赔偿甲方损失。如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。其他本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方协商解决,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同式两份,甲乙双方各持份,具有同样效力。甲方代表人签字乙方代表人签字盖章盖章年月日年月日第篇户外广告牌制作合同范本户外广告牌制作合同范本委托人甲方法定代表人联系电话地址承揽人乙方法定代表人联系电话地址依据中华人民共和国合同法和有关法规规定,乙方接受甲方委托制作安装维护等事项。双方经协商致,签订本合同,信守执行。工程内容项目名称户外广告牌规格及材料详见附件工程范围制作安装维护工程地点工程时间制作安装工期天从收到定金之日开始算起,预计开工时间年月日。工程总造价人民币壹万壹仟元整元包含制作安装维护费用。付款时间合同签订后天内甲方向乙方支付工程总造价的即元。广告牌制作合同合同范本第篇户外广告牌制作合同户外广告牌制作合同甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商致,本着自愿平等互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。项目名称和地点项目名称型广告塔座工程地点工程内容依据甲乙双方确认的施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍漆色,工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为型广告塔座。乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输安装。面板马道基础灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套含钢结构及基础施工图。承包方式和造价型广告塔座,单价每座大写。合计人民币元,大写元整本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基第篇户外广告牌制作合同户外广告牌制作合同甲方以下略称甲方乙方以下略称乙方依据中华百姓民主国合约法的相关细则规定,接合广告产品具体事情状况,经双边协商完全样,本着自愿平等互相有利为原则,订立如下所述条款,并肩遵信执守。项目名字和地点项目名字泰然新能源路边广告牌工程地点泰然新能源公司工程内部实质意义根据甲乙双边明确钢结构结构。乙方负责广告牌钢结构配件加工及钢结构配件运送面板基础安装。工程造价。然新能源路边广告牌合计我国法定货币元,大写元整本项目由甲方以包工包料形式拜托乙方加工钢结构路边广告牌。工程价款付出结算形式付款形式合约订立后甲方付出给乙方工程总造价的,计人民币元大写元整钢结构配件运到在场当天再付出工程总造价的,计我国法定货币元大写元整甲方验工通过后,甲方负责与乙方结清余款。工程时间天,双边责任甲方责任甲方负责广告牌的前阶段审查批示,如因甲方准许程序不全,动工时期碰到城管以及其它监察扳机的纠察时,甲方负责协调至正常动工止。协调时期停工应由甲方偿还乙方动工担任职务的人误工求助,误工求助按每日每人元计,工期相应顺次延期。违约责任及争议解决乙方应保证工程质量结构牢固性抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定,乙方应承担返工及相应损失。乙方未能在合同规定的时间内完工,每逾期日按工程总造价的赔偿甲方损失。如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。其他本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方协商解决,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同式两份,甲乙双方各持份,具有同样效力。甲方代表人签字乙方代表人签字盖章盖章年月日年月日第篇户外广告牌制作合同范本户外广告牌制作合同范本委托人甲方法定代表人联系电话地址承揽人乙方法定代表人联系电话地址依据中华人民共和国合同法和有关法规规定,乙方接受甲方委托制作安装维护等事项。双方经协商致,签订本合同,信守执行。工程内容项目名称户外广告牌规格及材料详见附件工程范围制作安装维护工程地点工程时间制作安装工期天从收到定金之日开始算起,预计开工时间年月日。工程总造价人民币壹万壹仟元整元包含制作安装维护费用。付款时间合同签订后天内甲方向乙方支付工程总造价的即元。广告牌制作合同合同范本材料。工程制作完工并通过甲方验收合格后,支付乙方合同总价即元。留作为质保金年后付完工验收时只收元乙方向甲方提供工程总造价的工程正规发票。广告牌的制作安装验收及保修甲方负责广告的设计,合同签订后个工作日内提交设计稿效果图及施工方案给乙方。施工应安全文明规范施工保险由乙方负责购买。施工期间发生切意外与甲方无关,甲方不承担任何责任。现场施工期间与物业配合由乙方负责,户外招牌广告工程质量达到防标准。即防雷防风抗级风力防雨防漏。乙方在个工作日内完成广告牌的制作安装乙方在完成工程后通知甲方验收。甲方应在天之内现场验收,验收标准为甲方签字确认的实景照片。竣工日起年内,乙方负责整体保修。双方权利义务及违约责任甲方权利义务及违约责任甲方提供广告发布的场地,如需费用由甲方承担。甲方按本合同第条约定的付款时间和第条付款方式向乙方支付合同价款金额。甲方未按期支付工程款项,造成乙方不能按时开工或工期延误天,需额外向乙方支付合同总额的作为违约赔偿金。造成乙方不能按时开工或工期延误,损失和后果由甲方负责承担。项目名称和地点项目名称工程地点工程内容依据甲乙双方确认的效果图施工工程做法及选材。乙方负责广告牌钢结构配件加工及钢结构配件运输安装吸塑字基础由乙方自理。合同生效后,承包方式和造价大写元整最终详细金额根据报价表的单价和实际尺寸数量计算本项目由甲方以包工包料包审批手续的方式委托乙方加工安装工程价款支付结算方式付款方式合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的,计人民币元大写元整广告制作安装完毕验收合格再支付工程总造价的,计人民币元大写整作为乙方的保修保障金合计人民币大写元整,满年后天内,甲方负责与乙方结清余款。工程期限为天,其中加工配件天,运输天,安装天。双方责任甲方责任开工前甲方为乙方施工接提供电源,由乙方负责接通电源。甲方协助乙方选好材料堆放场地。原材料堆放场地如为有偿占用,由甲方负责其费用材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。甲方派驻工地代表,对工程进度工程质量进行监督,办理工程中应由甲方解决的问题,以及其它事宜。甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天元。甲方负责工程价款拔付和竣工结算,负责组织工程竣工验收。如甲方未按合同约定期限支付余款,甲乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告牌进行处理或拍卖,同时此合同终止。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天元工期顺延。在广告牌所有余款未付清之前广告牌的所有权归乙方所有。工程品质验收以国度颁布的动工及验收规范和品质检查验看标准为根据。工程品质达不到验收标准,甲方有权拒付工程款如乙方工程已竣工,文字表达通告甲方施行验收,甲方在收到验收通告号内未验结束工作程,故视为验收经过。非经甲方文字表达答应,乙方不能转包工程,否则,甲方有权拒付工程款。在包修期内,乙方首年对广告牌保护保护调养次,花销由乙方承受
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。