定代表人签字年月日年月日安全施工合同书范文甲方乙方为了加强安全管理，深入贯彻安全第，预防为主综合治理安全生产方针，保证人身设备安全，确保程终止后本协议即告终止。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日。承包人综合治理不力，有打架盗窃赌博嫖娼等事件发生的，第次处以元的违约赔偿，第次处以元的违约赔偿，以此类推。若有管理人员参与，罚款加倍，且清退该管理人员。情节严重的，送当地公安机关处理。安全生产政策法律法规。安全施工合同书。乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉建筑安装工程安全技术规程，凡不了解规程的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。本工程施工期间由于乙方造安全施工合同书方协商补充，甲乙双方签订的其他文件均为本合同的组成部分。如与本合同正文有矛盾之处，以本合同正文为准。乙方应根据工程大小自行配备灭火器，放臵于施工工地以备用。乙方应在施工工地配备名安全巡视员，以备处理各种应急事件。如需夜间施工，应经甲方同意。乙方应在施工期间做好相关防行整改，因此造成的延误工期由承包人承担。本合同作为徐州市东方人民医院建设工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。未尽事宜双方协商解决。本合同发包方承包方各两份，共份。本合同自签订之日起生效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表额的，除履行本合同外，按实际情况追缴罚金。甲乙双方发生纠纷后，应协商解决。协商不成的，可向人民法院起诉。第条附责本合同合同履行过程中，乙方如再承接甲方其他工程，风险抵押金不再重复收取。本施工安全合同对乙方在承接甲方其他工程均有效力，不再重复签订。本合同未尽事宜，由双程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。监督检查乙方的安全施工作业情况，因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚。承包人综合治理不力，有打架盗窃赌博嫖娼等事件发生的，方其他工程均有效力，不再重复签订。本合同未尽事宜，由双方协商补充，甲乙双方签订的其他文件均为本合同的组成部分。如与本合同正文有矛盾之处，以本合同正文为准。甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备设施等。进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。不次处以元的违约赔偿，第次处以元的违约赔偿，以此类推。若有管理人员参与，罚款加倍，且清退该管理人员。情节严重的，送当地公安机关处理。发包人针对存在的问题已用书面通知形式提出整改意见，仍然整改不及时，或未能从根本上予以改正，同样或类似问题再发生，项目总监有权下达停工令进需要变更或解除合同时，应双方协商致，达成书面协议。第条责任在合同履行过程中，乙方施工过程中发生安全事故的，甲方有权查清事实，明确责任，并根据责任处理。工程竣工验收后，如乙方不再承接甲方工程且无任何违反本合同条款，剩余风险抵押金次性退给乙方。在合同履行过程中，乙方施工证件合格项目与所从事工种相符。乙方应根据工程大小自行配备灭火器，放臵于施工工地以备用。乙方应在施工工地配备名安全巡视员，以备处理各种应急事件。如需夜间施工，应经甲方同意。乙方应在施工期间做好相关防护，确保安全，并承担施工中的切安全事故责任。施工临时用电，线路应无接头条合同生效后，即具有法律约束力，任何方不得随意变更或解除。安全施工合同书。所有施工人员名单及身份证复印件应交甲方验证并存档，经常对施工人员进行必要的安全教育，对外聘临时工必须进行针对性的安全教育和安全培训并考试合格。严禁使用未成年人和不适应现场要求的老弱病残人员进行人签字年月日年月日安全施工合同书范文甲方乙方为了加强安全管理，深入贯彻安全第，预防为主综合治理安全生产方针，保证人身设备安全，确保施工工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商意见致，自愿签订如下安全生产协议甲方安全责任甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的次处以元的违约赔偿，第次处以元的违约赔偿，以此类推。若有管理人员参与，罚款加倍，且清退该管理人员。情节严重的，送当地公安机关处理。发包人针对存在的问题已用书面通知形式提出整改意见，仍然整改不及时，或未能从根本上予以改正，同样或类似问题再发生，项目总监有权下达停工令进方协商补充，甲乙双方签订的其他文件均为本合同的组成部分。如与本合同正文有矛盾之处，以本合同正文为准。乙方应根据工程大小自行配备灭火器，放臵于施工工地以备用。乙方应在施工工地配备名安全巡视员，以备处理各种应急事件。如需夜间施工，应经甲方同意。乙方应在施工期间做好相关防第条责任在合同履行过程中，乙方施工过程中发生安全事故的，甲方有权查清事实，明确责任，并根据责任处理。工程竣工验收后，如乙方不再承接甲方工程且无任何违反本合同条款，剩余风险抵押金次性退给乙方。在合同履行过程中，乙方施工过程中发生安全事故并实际损失财产金额超过风险抵押金安全施工合同书，电源须加漏电保护器，并在甲方指定部位连接电源严禁私接线路。施工现场应封闭施工，各出入口悬挂施工现场禁止入内标志牌。现场施工人员应挂牌上岗，配备并使用安全帽保险带高空作业安全工具等相关防护措施。第条合同生效后，即具有法律约束力，任何方不得随意变更或解除。安全施工合同方协商补充，甲乙双方签订的其他文件均为本合同的组成部分。如与本合同正文有矛盾之处，以本合同正文为准。乙方应根据工程大小自行配备灭火器，放臵于施工工地以备用。乙方应在施工工地配备名安全巡视员，以备处理各种应急事件。如需夜间施工，应经甲方同意。乙方应在施工期间做好相关防目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持不放过的原则，严肃处理相关责任人。审核承包方的非凡工种电焊工架子工起重工电工等是否资质具备且上岗证齐全，不得违章指挥强令乙方冒险作业。指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。在易燃易爆带电运行机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律法规标准安全生产规章制度和操作工。严格执行发包方的安全治理制度及文明生产治理等制度。接受发包方安全专职人员的安全监督治理。对发包方安监人员提出的意见能够及时安排整改。施工人员不得超越施工场地进入非施工区域，由此产生的后果自负，如造成发包方生产设备损坏或造成事故均由承包方赔偿。乙方必须按照本工程项次处以元的违约赔偿，第次处以元的违约赔偿，以此类推。若有管理人员参与，罚款加倍，且清退该管理人员。情节严重的，送当地公安机关处理。发包人针对存在的问题已用书面通知形式提出整改意见，仍然整改不及时，或未能从根本上予以改正，同样或类似问题再发生，项目总监有权下达停工令进护，确保安全，并承担施工中的切安全事故责任。施工临时用电，线路应无接头，电源须加漏电保护器，并在甲方指定部位连接电源严禁私接线路。施工现场应封闭施工，各出入口悬挂施工现场禁止入内标志牌。现场施工人员应挂牌上岗，配备并使用安全帽保险带高空作业安全工具等相关防护措施。第额的，除履行本合同外，按实际情况追缴罚金。甲乙双方发生纠纷后，应协商解决。协商不成的，可向人民法院起诉。第条附责本合同合同履行过程中，乙方如再承接甲方其他工程，风险抵押金不再重复收取。本施工安全合同对乙方在承接甲方其他工程均有效力，不再重复签订。本合同未尽事宜，由双工过程中发生安全事故并实际损失财产金额超过风险抵押金金额的，除履行本合同外，按实际情况追缴罚金。甲乙双方发生纠纷后，应协商解决。协商不成的，可向人民法院起诉。第条附责本合同合同履行过程中，乙方如再承接甲方其他工程，风险抵押金不再重复收取。本施工安全合同对乙方在承接甲规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。监督检查乙方的安全施工作业情况，因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚。需要变更或解除合同时，应双方协商致，达成书面协议。安全施工合同书方协商补充，甲乙双方签订的其他文件均为本合同的组成部分。如与本合同正文有矛盾之处，以本合同正文为准。乙方应根据工程大小自行配备灭火器，放臵于施工工地以备用。乙方应在施工工地配备名安全巡视员，以备处理各种应急事件。如需夜间施工，应经甲方同意。乙方应在施工期间做好相关防工工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商意见致，自愿签订如下安全生产协议甲方安全责任甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策法律法规。甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备设施等。进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。额的，除履行本合同外，按实际情况追缴罚金。甲乙双方发生纠纷后，应协商解决。协商不成的，可向人民法院起诉。第条附责本合同合同履行过程中，乙方如再承接甲方其他工程，风险抵押金不再重复收取。本施工安全合同对乙方在承接甲方其他工程均有效力，不再重复签订。本合同未尽事宜，由双发包人针对存在的问题已用书面通知形式提出整改意见，仍然整改不及时，或未能从根本上予以改正，同样或类似问题再发生，项目总监有权下达停工令进行整改，因此造成的延误工期由承包人承